Каменская & партнёры

​​Antitrustnews#212. Новеллы в секторе слияния и поглощения: подписан Закон об усиления контроля за сделками крупных банков и финансовых организаций. Министерство юстиции США подало иск, блокирующий предложенное слияние между American Express Global Business Travel Group и CWT Holdings.

🖋Новеллы в секторе слияния и поглощения: подписан Закон об усиления контроля за сделками крупных банков и финансовых организаций

В ушедшем 2024 году Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024
№ 539-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», предусматривающий усиление контроля со стороны антимонопольной службы за сделками экономической концентрации на финансовых рынках, который вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Основной целью законопроекта является усиление контроля антимонопольного органа за экономической концентрацией на рынках финансовых услуг и в банковском секторе, предполагающее согласование всех сделок поглощения конкурентов, независимо от размера активов приобретаемой финансовой организации, то есть для согласования сделки с ФАС привязка к стоимости активов приобретаемой компании более не актуальна.

Отметим, что вопрос о разработке законопроекта был поднят ФАС России еще в сентябре 2023 года в рамках реализации Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы совместно с Центральным Банком и Министерством финансов.

Предполагается, что подобные меры преследует цель защиты интересов потребителей и развитие здоровой конкуренции на рынках финансовых услуг и обеспечивают гарантии развития экономики и недопущение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.

📌Министерство юстиции США подало иск, блокирующий предложенное слияние между American Express Global Business Travel Group и CWT Holdings

Согласно официальному источнику ведомства, Министерство юстиции США подало иск, препятствующий слиянию двух крупнейших американских компаний по корпоративным туристическим перевозкам на сумму 570 миллионов долларов между American Express Global Business Travel Group (GBTG.N), являющимся лидером на американском рынке, предоставляющим программное обеспечение и услуги для управления поездками, и CWT Holdings.

В свою очередь отметим, что CWT Holdings занимает третье место на рынке с объемом операций приблизительно 14 миллиардов долларов.

В поданном в Окружной суд США иске указывается, что в 2023 году компания American Express Global Business Travel Group осуществила транзакции по деловым поездкам на сумму 28 миллиардов долларов, что подтверждает статус крупнейшего поставщика рынка в сегменте услуг бизнес-поездок.

Следует учитывать, что это не первая сделка слияния и поглощения American Express Global Business Travel Group. К примеру, в 2018 году American Express Global Business Travel завершил крупную сделку с британской компаний Hogg Robinson Group, также специализировавшейся на управлении корпоративными поездками.

В связи с этим, Федеральный орган США уверяет, что в случае успешного заключения сделки между компаниями, конкуренция на рынке услуг по организации деловых поездок для американских компаний будет ограничена из-за полного отсутствия конкурентоспособных игроков в данном секторе.

В частности, глава антимонопольного Министерства юстиции США Доха Мекки отметила, что в случае реализации сделки слияния двух компаний, американский бизнес в секторе управления деловыми поездками будет ждать повышение цен и фактическое отсутствие выбора и новых технологий на услуги деловых поездок.

Таким образом, не остается сомнений, что в случае слияния объединенная фирма займет большую долю на рынке, который можно будет признать олигополистическим.

13.01.2025

✨Поздравляем Вас с Новым Годом! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!☃️

​​‼️ВС: участник сговора не вправе ссылаться на принцип эстоппель при оспаривании сделки

Между ООО-1, в лице уполномоченным генеральным директором (ГД) представителем по доверенности, и ООО-2 были заключены договоры купли-продажи земельных участков (ДКП) и совершен зачет встречных однородных требований.

Впоследствии ООО-1 (Истец) обратилось в суд с иском к ООО-2 (Ответчик) об оспаривании договоров в связи с тем, что сделки совершены в отсутствие необходимого решения учредителя ООО-1, тогда как оговорка о необходимости такого решения указана в самой доверенности. В обоснование своих требований Истец также указал, что сделки совершены по цене в два раза ниже кадастровой стоимости.

Суды в требовании отказали, кассация направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении иск был удовлетворен. Апелляция решение отменила, т.к. не был применен принцип эстоппель – Истец, подписав соглашение о зачете, одобрил ДКП, поэтому не может ссылаться на недействительность сделок. Кассация согласилась.

ВС оставил в силе решение суда первой инстанции:

📌п. 2 ст. 174 ГК предусматривает два основания недействительности сделки, совершенной представителем: сделка причинила явный ущерб представляемому, о чем другая сторона сделки знала/должна была знать, или представитель сговорился с другой стороной сделки в ущерб представляемому;
📌для оценки наличия сговора суд не должен предъявлять чрезмерные требования к доказыванию факта сговора – принимается во внимание совокупность косвенных доказательств, в т.ч. аффилированность представителя с другой стороной сделки/ее бенефициаром;
📌согласно материалам дела, установлено, что цена ДКП в два раза ниже кадастровой стоимости; такое существенное различие между кадастровой стоимостью и ценой ДКП, в отсутствие обратного, свидетельствует о явном ущербе для представляемого;
📌также судом первой инстанции установлено, что подпись на решении учредителя ООО-1 о согласии на совершение данных ДКП была подделана;
📌кроме того, Истец и Ответчик – аффилированные лица (установлено в деле о банкротстве), следовательно, такая передача ЗУ с одновременным прекращением обязательств по их оплате зачетом направлена на перераспределение имущества между этими обществами;
📌также встречные требования к Истцу, прекращенные зачетом, возникли из безвозмездных сделок, по которым Истец принял обязанность по оплате третьему лицу - в таких обстоятельствах отчуждение имущества произошло не в рамках нормального экономического оборота, на невыгодных условиях, а ответчик не опроверг наличие признаков сговора;
📌у Истца сохранилось право ссылаться на недействительность сделок - принцип эстоппель защищает добросовестную сторону и применяется, когда доверие лица, вызванное поведением другой стороны, хотя и противоречит формальной правовой или фактической действительности, но может признаваться разумным;
📌при применении принципа эстоппель необходимо оценивать добросовестность обеих сторон сделки;
📌в этом деле соглашение о зачете не считается поведением, подтверждающим действительность ДКП, т.к. соглашение было заключено тем же представителем по доверенности, что и ДКП, по заниженной цене в пользу аффилированного лица;
📌осведомленность ООО-2 об отсутствии у представителя ООО-1 права на подписание ДКП не опровергается сторонами;
📌материалами дела подтверждается также, что доверенность, выданная представителю ООО-1, содержала ограничение полномочий представителя в части необходимости получения согласия учредителя ООО-1 на совершение сделок;
📌Ответчик не может ссылаться на принцип эстоппель, т.к. сам не имел правомерных ожиданий действительности ДКП, в этой связи судебные акты апелляции и кассации подлежат отмене.

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 178

В сегодняшнем выпуске рассмотрим изменения в области регистрации недвижимости и кадастрового учета для юр. лиц, а также кейсы ВС о «повторном» взыскании компенсации и о применении принципа эстоппель.

🏡Изменения в гос. кадастровом учете и регистрации прав недвижимости для юр. лиц

С 1 марта 2025 г. заявления об осуществлении гос. кадастрового учета и гос. регистрации прав предоставляются юр. лицами только в форме электронных документов – соответствующий закон был опубликован 26 декабря 2024 г.

Бумажная форма все еще будет доступна, если стороной сделки является физ. лицо (за исключением договоров участия в долевом строительстве – в таком случае форма документов тоже должна быть электронная).

При этом заявления, поданные с несоблюдением электронной формы, будут возвращаться заявителям без рассмотрения. Однако при наличии временной технической невозможности подачи электронных заявлений/документов, их можно предоставить на бумажном носителе.

КФХ, СНТ, ОНТ, гаражные кооперативы, ЖСК, ТСЖ могут направлять такие документы на бумажном носителе до 1 января 2026 г., затем на них будут распространяться правила о подаче документов в электронном виде.

⚖️Если компенсация по решению суда об изъятии имущества для гос./муниципальных нужд не может быть взыскана принудительно в рамках этого дела, то иск о выплате данной компенсации не является повторным взысканием

Решением суда по иску Министерства транспорта Подмосковья (Министерство) у ИП для гос. нужд были изъяты земельный участок (ЗУ) и здание, установлен размер возмещения за изъятое имущество. Однако Министерство компенсацию не выплатило, в связи с чем ИП обратился в суд с иском о ее взыскании.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, однако суд округа отправил дело на новое рассмотрение – суды повторно взыскали денежные средства, которые должны были быть перечислены при исполнении решения суда по первому делу по иску об изъятии имущества.

Позиция ВС:

📌в решении суда в деле об изъятии имущества определен размер компенсации, подлежащей выплате, однако в резолютивной части нет указания на взыскание денежных средств с Министерства, из-за чего невозможно принудительно исполнить решение в данной части;
📌вывод суда округа о том, что имеет место двойное взыскание компенсации за изъятие спорного имущества, является неверным;
📌после принятия решения по иску Министерства здание на ЗУ было снесено, а на самом ЗУ построена дорога, то есть имущество ИП фактически было изъято, при этом компенсация Министерством добровольно не была выплачена;
📌правообладатель фактически изъятого имущества, при отсутствии предварительной и равнозначной компенсации его стоимости, не лишен права требовать защиты нарушенного права;
📌решение по первому делу является основанием для возникновения права собственности Министерства на изъятое строение и прекращения права собственности ИП; отсутствие акта передачи изъятого имущества не освобождает Министерство от обязанности по выплате компенсации, размер которой установлен решением суда;
📌отсутствие решения об изъятии ЗУ/несоблюдение процедуры изъятия ЗУ само по себе не лишает правообладателя такого ЗУ права на возмещение убытков, причиненных фактическим изъятием ЗУ; иной подход противоречил бы конституционным правам ИП на получение равноценного возмещения за принудительное отчуждение ЗУ.

Решение суда округа отменено, решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены в силе.

​​👥Кто может оспаривать решения общих собраний акционеров?

АО владело 1/4 акций в ПАО, которые были переданы в доверительное управление Компании.

АО и Компания расторгли договор. В связи с тем, что Компания добровольно не исполнила обязанность по передаче акций, АО истребовало акции в судебном порядке (решение вступило в силу 21.03.2023, ПАО участвовало в качестве третьего лица) (преюдициальное дело).

16.03.2023 Совет директоров ПАО принял решение о проведении годового общего собрания акционеров (ГОСА). В список лиц, имеющих право на участие в ГОСА по состоянию на 27.03.2023, была включена Компания, а не АО.

21.04.2023 ПАО провело ГОСА, однако голоса Компании не были учтены при определении кворума и подведении итогов, т.к. доверенность на представление интересов АО была подписана неуполномоченным лицом. АО обратилось с иском к ПАО о признании недействительными решений ГОСА.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что АО не могло принимать участие в ГОСА, т.к. не было включено в список лиц, допущенных до голосования.

ВС направил дело на пересмотр в суд первой инстанции:

📌акционер вправе оспорить решение общего собрания акционеров (ОСА) в случаях, если он не принимал участие/голосовал против принятия решения, и указанными решениями нарушаются его права;
📌требование акционера подлежит удовлетворению, если суд установит, что его участие могло повлиять на принятое решение или что решение привело/может привести к существенным неблагоприятным последствиям для АО/для каждого из акционеров;
📌согласно материалам дела, в преюдициальном деле было установлено, что Компания добровольно не передала акции в течение 3 рабочих дней с 10.02.2022, и уже с 16.02.2022 она стала незаконным владельцем акций в ПАО, следовательно, АО вправе оспаривать решения собраний, проведенных после 16.02.2023;
📌правом на участие в общем собрании обладает то лицо, которое было внесено в список лиц, имеющих право на участие в этом собрании;
📌если с момента составления списка участвующих лиц происходит смена акционера, то его правопредшественник не утрачивает право участия в ОСА; в данном случае происходит отделение права голоса от экономического интереса в управлении АО, т.к. участие в голосовании принимает прежний владелец акций, либо не принимает никто, а все имущественные последствия принятых решений несет приобретатель акций;
📌т.к. отчуждатель акций реализует свое право на участие в управлении обществом лишь формально, он приобретает фидуциарные обязанности действовать в интересах приобретателя акций – в т.ч. выдать доверенность, чтобы обеспечить возможность участия в собрании/голосовать по его указанию;
📌при нарушение таких фидуциарных обязанностей у приобретателя акций возникает право требовать возмещения убытков, но не право оспаривать решения собрания;
📌однако, если АО/лица, чье волеизъявление повлияло на принятие решения собрания, знали/должны были знать о том, что включенное в список голосующих лицо является неуполномоченным, то действительный правообладатель акций вправе как взыскать убытки, так и оспорить решение ОСА, если его участие могло повлиять на принятие решения ОСА/принятым решением нарушаются его права;
📌как установлено в преюдициальном деле, ПАО участвовало в качестве 3 лица, следовательно, ПАО не могло не знать, что Компания является незаконным владельцем акций на момент составления списка лиц для участия в ГОСА и участия в голосовании.

☃️🍾 С наступающим Новым годом, с вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 177

Последний в этом году дайджест посвящен законопроекту об ускорении срока исполнения постановлений КС, регламенту аудиопротоколирования для судов общей юрисдикции, а также корпоративному кейсу ВС.

☄️Ускорение срока исполнения постановлений КС

Сенаторы СФ внесли в Госдуму законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ», дополняющий перечень НПА, к которым не применяется специальный срок принятия, решениями Конституционного суда (КС) в части устранения пробелов в регулировании.

Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ», новые нормы должны начинать действовать либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не раньше чем через 90 дней после их публикации (отложенный срок). Это правило не распространяется на некоторые области, такие как образование и здравоохранение, предотвращение терроризма, чрезвычайных ситуаций, угроз национальной обороне и безопасности государства.

В пояснительной записке отмечается, что после вынесения КС постановления, которым на законодателя возлагается обязанность устранить пробел в регулировании, у последнего есть 6 месяцев после опубликования постановления на внесение в ГД проекта поправок. Вместе с тем на практике возникают случаи, когда при устранении противоречия затрагивается регулирование в сфере обязательных требований, что требует соблюдения других законов и, соответственно, сроков.

Согласно данным Минюста, в период 2022-2023 гг. в соответствии с решениями КС было принято 47 НПА, которые, как правило, вступали в силу со дня официального опубликования, однако среди них были и НПА, на которые распространяется требование об отложенном сроке. В этой связи предлагается внести поправки в ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ», добавив в перечень случаев, для которых не применяется отложенный срок вступления в силу НПА, решениями КС.

Новелла направлена на обеспечение конституционных прав граждан и скорейшее исполнение решений КС.

🔊Регламент аудиопротоколирования для судов общей юрисдикции

Судебный департамент при ВС разработал Регламент организации ведения аудиопротоколирования хода с/з и отдельного процессуального действия вне с/з в судах общей юрисдикции взамен Временного регламента, утвержденного еще в 2019 г.

Регламентом предусматриваются общие правила аудиопротоколирования и хранения таких записей, в частности:
📌техническое обеспечение осуществляется филиалом ФГБУ ИАЦ Судебного департамента, а непосредственно в судах – администратором суда/работником аппарата суда, уполномоченным на то председателем суда;
📌обеспечивает использование аудиозаписи секретарь с/з/помощник судьи (включение аудиозаписи, проверка настройки даты и времени, уровня заряда, свободной памяти, тестовая запись, проверка качества записи с/з);
📌в случае неявки лиц, участвующих в деле, аудиопротоколирование не осуществляется, составляется лишь письменный протокол, в котором делается отметка о неявке и об отсутствии в связи с этим аудиозаписи с/з;
📌средства аудиозаписи должны обеспечивать непрерывный процесс аудиозаписи, а изменение настроек записи после начала с/з не допускается;
📌если в ходе с/з выявлено, что вследствие тех. неполадок протоколирование фактически не осуществляется, секретарь с/з/помощник судьи незамедлительно информирует об этом председательствующего судью для принятия решения о возможности продолжения с/з;
📌если после окончания с/з обнаружится, что аудиозапись прервалась/отсутствует, то об этом составляется и подписывается секретарем с/з/помощником, судьей и лицом, ответственным за тех. обеспечение, соответствующий акт;
📌положения регламента не распространяются на аудиопротоколирование с/з в ВС; аудиопротоколирование в закрытом с/з не допускается по УПК, АПК и ГПК, за исключением КАС.
📌также регламентируется порядок наименования и хранения записи.

Регламент был разработан с целью улучшения работы судебного аппарата в организации аудиопротоколирования, чтобы обеспечить качественную и объективную запись хода судебного разбирательства.

​​#Contractlawnews № 192

❗️Замена кредитора при уступке отдельных прав не равна замене стороны по договору

Фабула дела: лизингополучатель уступил право взыскания суммы сальдо встречных обязательств и процентов по договорам лизинга, в связи с чем цессионарий обратился в суд с иском к лизингодателю, который подал встречный иск, полагая, что сальдо сложилось в его пользу.

Суды трех инстанций отказали цессионарию в первоначальном иске и взыскали с него по встречному иску сумму сальдо, придя к выводу о том, что лизингополучатель, уступив цессионарию право требования сальдо, перевел на последнего и долг по договорам лизинга.

Верховный Суд, напротив, отказал во взыскании денежных средств с цессионария, указав, что:

📌 если сальдо сложилось не в пользу цедента, то им было уступлено недействительное (несуществующее) право, в иске цессионария к другой стороне договора лизинга должно быть отказано;

📌 для перехода обязательств цедента по уплате суммы сальдо необходимо совершение сделки по переводу долга или по замене стороны в договоре лизинга.

⏳ Ретроактивная оговорка в договоре прерывает течение срока исковой давности

Фабула дела: в 2021 году общество и департамент городского имущества заключили договор аренды земельного участка на 49 лет с условием о том, что арендная плата начисляется с 2012 года, поскольку с этой даты общество владеет зданием, расположенным на этом участке.

⚔️ Арендодатель обратился в суд с иском к арендатору о взыскании арендной платы с 2012 года.

Суды трех инстанций удовлетворили исковые требования частично, применив трехлетний срок исковой давности. Суды посчитали, что применение условий договора к отношениям сторон, возникшим до его заключения, не прерывает срок исковой давности и не свидетельствует о течении этого срока заново.

⚖️ Экономколлегия принятые по делу судебные акты отменила и указала, что, подписав договор с ретроактивной оговоркой общество фактически признало долг, тем самым прервало течение срока исковой давности, который начал течь заново с момента нарушения нового, согласованного в договоре, срока выплаты арендной платы.

💸 Суд обязан снизить неустойку, если договор был исполнен практически бесплатно

Фабула дела: заказчик обратился в суд с иском к экспедитору о взыскании неустойки за просрочку перевозки оборудования для Курской АЭС по договору международных перевозок по маршруту Китай-Турция. Предусмотренная договором ставка неустойки составляла 182,5% годовых.

✔️ Суды первой и апелляционной инстанций исковые требования удовлетворили, размер неустойки был снижен примерно на 20% от предъявленной ко взысканию суммы.

При этом суды отклонили подтвержденный письмом морской торговой палаты довод ответчика о наличии обстоятельств непреодолимой силы ввиду произошедшего в Турции землетрясения, поскольку обязательство экспедитора подлежало исполнению за 77 дней до указанного события.

❌ Окружной суд отменил принятые по делу судебные акты, указав, что несмотря на то, что размер неустойки был согласован в договоре, принцип свободы договора не является безграничным, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора, учитывая, что ответчик присоединился к стандартному договору в рамках закупочной процедуры.

А само по себе наступление чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств оказывает влияние на общий период просрочки и размер ответственности должника.

🎄С наступающими праздниками! С вами были Анна Рубина и Маргарита Калинина!

​​Antitrustnews#211. Антимонопольная служба признала фармацевтическую компанию ООО «КРКА-РУС» виновной в установлении монопольно высоких цен на лекарственный препарат. Франция признала двенадцать крупных производителей бытовой техники виновными в ценовом сговоре.

🧬Антимонопольная служба признала фармацевтическую компанию ООО «КРКА-РУС» виновной в установлении монопольно высоких цен на лекарственные препараты

Напомним, что ранее ФАС России были выявлены признаки установления компанией ООО «КРКА-РУС» монопольно высокой цены на лекарственный препарат «Ко-Дальнева» в 2023 году. Отметим, что упомянутый препарат применяется при повышенном артериальном давлении.

В ходе антимонопольного расследования было установлено, что ООО «КРКА-РУС» занимала доминирующее положение на рынке ко-дальневы, не имеющего взаимозаменяемых аналогов в России.

ФАС России выявила, что у данного лекарства существует 7 вариантов дозировок, и цены на них менялись произвольно. На одни позиции стоимость увеличивалась на 4%, на другие – на 10% и даже 18%.

Кроме того ФАС установила, что в сравнении с 2022 годом, в 2023 году средняя оптовая цена препарата «Ко-Дальнева» выросла примерно на 15% за упаковку.

По итогам рассмотрения дела комиссия ведомства признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство и предписала устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на отдельные дозировки препарата.

Дополнительно ФАС России сообщила о том, что проконтролирует исполнение предписания.

Отметим, что за нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции предусмотрена ответственность в рамках КоАП РФ в виде оборотного штраф от выручки общества за год, предшествующий нарушению антимонопольного законодательства.

🔗Франция признала двенадцать крупных производителей бытовой техники виновными в ценовом сговоре

Речь идет, в том числе, о Южнокорейской компании LG, шведской Electrolux, французской Group SEB (бренды Tefal и Rowenta), немецкой BSH (бренд Bosch), американской Whirlpool, итальянских Candy Hoover, Indesit и других производителях бытовой техники.

Французским регулятором было выявлено, что компании вступили в сговор с целью повышения отпускных цен для розничных продаж в период с 2007 по 2014 год. По мнению регулятора, данная антиконкурентная практика привела к снижению конкуренции между дистрибьюторами и искусственному поддержанию монопольно высоких цен для конечных потребителей.

Примечательно, что десять из 12 компаний не оспаривали изложенные факты.

Однако Groupe SEB, получившая самый большой штраф в размере 189,5 млн евро, отвергла обвинения и заявила, что планирует обжаловать решение.

24.12.2024

☃️С наступающими праздниками! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!💫

​​🧐Новые разъяснения ВС правил о банкротстве

Пленум ВС утвердил постановление, разъясняющее изменения в Закон о банкротстве, внесенные в мае этого года. Рассмотрим некоторые из них.

Рассмотрение заявления о признании должника банкротом:

📌нормы о пороговом значении для возбуждения дела о банкротстве ЮЛ (увеличено с 300 тыс. руб. до 2 млн руб.) не распространяются на заявления должника о собственном банкротстве, а распространяются на заявления конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, а также работников, должника;
📌поданные до вступления изменений в силу заявления кредиторов о признании должника банкротом не будут рассматриваться, а возбужденные дела будут прекращены (при отсутствии возражений должника), если размер требований окажется меньше порогового значения;
📌если с учетом планируемых денежных поступлений должник сможет исполнить свои обязательства перед кредиторами, суд вправе отказать во введении процедуры банкротства;
📌если требования заявителя погашены до суммы ниже установленного порога, однако есть заявления иных кредиторов, сумма требований которых превышает пороговое значение, суд не может отказать во введении процедуры банкротства – данные заявления объединяются для рассмотрения по существу.

Особенности рассмотрения споров о включении требований в реестр требований кредиторов (РТК):

📌требования кредиторов о включении в РТК направляются в суд в электронном виде, бумажный формат допустим при обосновании невозможности соблюдения электронного формата (отсутствие доступа к Интернету) – без обоснования заявления обездвиживаются;
📌по ранее обездвиженным заявлениям кредиторов о включении в РТК сроки рассмотрения требований и представления возражений исчисляются со дня вынесения определения о принятии требования к рассмотрению;
📌если суд первой инстанции отказал во включении требований кредиторов в реестр, он сохраняет свой правовой статус до окончания производства по жалобам на определение об отказе в суд апелляционной инстанции, суд округа и СКЭС ВС РФ;
📌в ходе рассмотрения требования кредитора о включении в РТК суд проверяет требования на мнимость/компенсационное финансирование, суд также вправе использовать предоставленные другими органами данные;
📌требования кредиторов, подтвержденные вступившим в силу судебным актом, включаются в реестр без доп. проверки их обоснованности, но при наличии возражений об отсутствии долга, которые не были исследованы и которые имеют существенное значение, суд рассматривает такие возражения;
📌заявления об исключении из реестра/изменении очередности должно рассматриваться по правилам ст. 71 и ст. 100 Закона о банкротстве, но суд вправе перейти к рассмотрению этих заявлений в общем порядке с назначением с/з; срок для предъявления данных заявлений начинает течь с момента, когда арб. управляющий/кредитор должен был узнать об обстоятельствах, на которых основаны данные заявления.

Обжалование судебных актов по делу о банкротстве:

📌все судебные акты, предусмотренные Законом о банкротстве и не предусмотренные АПК, первоначально обжалуются в АС апелляционной инстанции, затем – в АС округа (искл. – п. 3 ст. 61 Закона – обжалуются в апелляционный АС и не обжалуется в АС округа, т.к. являются окончательными);
📌определения об утверждении/об отказе в утверждении мирового соглашения, определения по результатам рассмотрения спора о признании недействительным решения собрания кредиторов об утверждении мирового соглашения обжалуются в АС апелляционной инстанции, а затем в АС кассационной инстанции.

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

⚖️Особенности рассмотрения дел в апелляции

Между подрядчиком и субподрядчиком был заключен договор на разработку документации. Подрядчик, утверждая, что субподрядчик не передал ему работы, отказался от договора, потребовал вернуть аванс, а не получив его, обратился в суд.
Субподрядчик, заявляя встречный иск, указал, что подрядчик не представил исходные данные для разработки документации, потребовал оплаты за фактически выполненные работы за вычетом аванса.

Суд, руководствуясь результатами экспертизы, удовлетворил иск подрядчика, в иске субподрядчика отказал: подрядчик надлежащим образом исполнил свою обязанность по предоставлению информации, а субподрядчик не доказал надлежащий факт сдачи работ.

Апелляция отказала в иске подрядчику и удовлетворила иск субподрядчика, т.к. признала заключение эксперта недопустимым доказательством – субподрядчик не смог исполнить договор из-за бездействия самого подрядчика, что исключает ответственность субподрядчика. Кассация поддержала апелляцию.

Позиция ВС:

📌сдача выполненных работ субподрядчиком подрядчику выступает основанием для возникновения обязанности у последнего оплатить такие работы; цель приемки работ – проверка качества выполненных работ на соответствие их условиям договора, требованиям законодательства, возможности использовать по назначению;
📌определяющим элементом в подрядных правоотношениях является не факт выполнения работы, а пригодный к использованию по назначению результат выполненных работ; непригодность разработанной документации означает отсутствие у нее потребительской ценности или иного полезного эффекта, которые при надлежащем выполнении работы будут в ней содержаться;
📌независимо от оснований расторжения договора ликвидационная стадия обязательств должна окончиться приведением сторон в такое положение, в котором ни одна из них не могла бы считаться извлекшей необоснованные преимущества из исполнения и расторжения договора;
📌апелляционный суд, признав экспертное заключение ненадлежащим доказательством, фактически уклонился от проверки доводов подрядчика о ненадлежащем исполнении работ, при этом, делая вывод о наличии потребительской ценности документации, оценил качество проведенных работ исходя из собственных выводов;
📌взыскание с подрядчика платы до подтверждения потребительской ценности документации является преждевременным и нарушает баланс интересов сторон;
📌апелляция, указав, что стоимость разработанной проектной документации может быть равна стоимости исключительных прав на нее, установила иное, чем стоимость выполненных работ, основание для взыскания с подрядчика платы, тем самым выйдя за пределы встречного иска;
📌таким образом, апелляция не создала условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения спора, поэтому, с учетом предмета договора, неверное распределение бремени доказывания, сужение круга допустимых доказательств, самостоятельное определение пригодности результата работ в отсутствие заключения специалистов повлекли нарушение норм АПК о подтверждении обстоятельств определенными доказательствами. Кассация не устранила указанные нарушения.

Судебные акты апелляции и кассации отменены, дело направлено в суд апелляционной инстанции.

#Litigationnews 176

Сегодня рассмотрим дополнительные изменения в ГПК в части порядка апелляционного обжалования, кейс об особенностях рассмотрения дела в апелляции, а также проанализируем новое постановление Пленума ВС, разъясняющее новеллы Закона о банкротстве, вступившие в силу в мае этого года.

📝Поправки в ГПК

17 декабря Верховный суд принял ряд дополнительных изменений в ГПК, уточняющих ранее внесенный в Госдуму законопроект.

Напомним, в июне 2024 года Верховный суд внес законопроект, реформирующий порядок апелляционного обжалования судебных актов в гражданском процессе. Сейчас распорядительные действия по таким жалобам совершает суд первой инстанции: проверка составления жалобы и прилагаемых к ней документов, процедура оставления иска без движения/возврат иска/ восстановление срока на подачу жалобы и др. Законопроектом предлагается передать полномочия по совершению названных процессуальных действий судам апелляционной инстанции.

Верховный суд дополнил законопроект следующими положениями:
📌к судебным извещениям, адресованным ответчику/истцу, суды не будут прикладывать копию иска/копию объяснений ответчика;
📌заявление об отмене заочного решения суда будет подлежать оплате гос. пошлиной.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения внесут упорядоченность и определенность в механизм апелляционного обжалования, сделают его более понятным, удобным и доступным для участников судебного процесса и исключат пересмотр в апелляционном порядке значительного количества определений судов первой инстанции по вопросам приемлемости апелляционных жалоб.

​​#Contractlawnews № 191

💸 Суды должны учитывать «непредпринимательский» статус должника и обсуждать соразмерность неустойки

Фабула дела: в рамках дела о банкротстве гражданина включены в реестр требований кредиторов требования другого гражданина об уплате 6 млн. руб. долга и 40 млн. руб. неустойки по договору займа.

Суды трех инстанций признали расчет неустойки правильным, контррасчет должником представлен не был.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, должник обратился в Верховный Суд с жалобой.

⚖️ Экономколлегия поддержала кассатора, отменила судебные акты в части взыскания неустойки, напомнив, что возможность суда снижать неустойку в случае ее чрезмерности существует для недопущения злоупотребления правом свободного определения ее размера.

Если должник является физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, суды по своей инициативе должны выносить на обсуждение вопрос соразмерности неустойки сумме долга, причем как в первой, так и в апелляционной инстанции.

❗️Арендодатель не отвечает за неудачный выбор субарендатора

Фабула дела: общества заключили договор аренды цистерн (вагонов), которые арендатор передал в субаренду. Позже они были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и переданы на ответственное хранение.

За все время следствия и судебного производства арендатор вносил арендную плату, а через два года направил арендодателю претензию о возврате излишне уплаченной за этот период суммы, за которой последовал кондикционный иск.

Суды трех инстанций пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с арендодателя неосновательного обогащения в размере внесенной арендатором арендной платы за предмет аренды, которым он не мог пользоваться по причине, за которую арендатор не отвечает.

📢 Верховный Суд не согласился, отменил принятые по делу судебные акты, указав следующее:

📌 если арендодатель передал имущество в надлежащем виде, а невозможность его использования возникла не по его вине и по причинам, от него независящим, в результате действия третьих лиц, арендатор обязан уведомить арендодателя о таких обстоятельствах – это разумное и добросовестное осуществление гражданских прав;

📌арендатор эту обязанность не исполнил, а ежемесячные счета-фактуры и акты оказанных услуг не корректировал;

📌 суды не дали оценку доводам арендодателя о том, что невозможность использования арендованного имущества возникла из-за недолжной осмотрительности общества при выборе контрагента.

💫 Хорошего дня! С вами были Анна Рубина и Маргарита Калинина!

​​🍪Американская сеть супермаркетов Albertsons Cos. Inc. после блокировки сделки слияния подала в суд на Kroger, обвинив ее в нарушении условий соглашения

Напомним, что 14 октября 2022 года американская компания Albertsons объявила, что будет приобретена компанией-конкурентом Kroger за 25 миллиардов долларов, однако в декабре 2024 года окружной суд штата Орегон удовлетворил иск Федеральной торговой комиссии США (FTC) о блокировке слияния Kroger и Albertsons, посчитав, что эта сделка негативно скажется на конкуренции.

Отметим, что «The Kroger Co.» — американская сеть супермаркетов, основанная в 1883 году, которая является вторым крупнейшим розничным продавцом в США после Walmart.

В свою очередь, «Albertsons Companies, Inc.» — американская продуктовая компания, основанная 21 июля 1939 года, в настоящее время является крупнейшей по величине сетью супермаркетов в Северной Америке после Kroger.

По информации Albertsons, Kroger отказалась предложить регуляторам адекватный пакет мер отделения активов и постоянно игнорировала высказывавшиеся ими опасения, что привело к блокировке сделки. В том числе, Albertsons выразил разочарование по поводу утраченных потенциальных выгод от слияния из-за действий Kroger, который, по его словам, ставил финансовые интересы компании выше договорных обязательств. Упущенное слияние нанесло ущерб акционерной стоимости Albertsons, помешало бизнес-возможностям и повлияло на сотрудников и потребителей.

Albertsons требует возмещения ущерба в миллиардах долларов, стремясь компенсировать утраченную выгоду, а также возмещения ресурсов, вложенных в усилия по слиянию.

16.12.2024

❄️Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

Antitrustnews#210. Государственная Дума приняла закон об ужесточении наказаний за реализацию картельного сговора на торгах. Американская сеть супермаркетов Albertsons Cos. Inc. после блокировки сделки слияния подала в суд на Kroger, обвинив ее в нарушении условий соглашения.

📰Государственная Дума приняла закон об ужесточении наказаний за реализацию картельного сговора на торгах

Напомним, что Правительство внесло законопроект № 848246-7, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за реализацию картельного сговора на торгах, еще в далеком 2019 году, однако законодательная инициатива претерпевала многочисленные правки до ее принятия в декабре 2024 года.

Новая редакция статьи 178 Уголовного кодекса предусматривает ужесточение наказаний за организацию картеля и участие в нём, если это привело к причинению крупноого ущерба и или извлечению дохода в крупном размере Заключение картеля на торгах, проведение которых является обязательным, теперь переходит в категорию преступления средней тяжести, предполагающего максимальное лишение свободы на срок до 5 лет.

Подчеркнем, что пороги, образующие состав, были ранее повышены Федеральным Законом от 06.04.2024 № 79-ФЗ: крупным ущербом считается сумма от 16 млн рублей, а особо крупным - более 47,5 млн рублей. Доходом в крупном размере от такого преступления стала считаться сумма 80 млн рублей, а особо крупным - 395 млн рублей.

Доходом теперь будет признаваться выручка от реализации без вычета каких-либо расходов.

Закрепляется повышенная уголовная ответственность за ограничение конкуренции, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества. Максимальное наказание в этом случае составит 7 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей и дисквалификацией на срок до 5 лет. Кроме того, суд дополнительно сможет лишить виновных на срок до 4 лет права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Вместе с тем, были скорректированы положения, которые предусматривают освобождение от ответственности: так, лицо, участвующее в картельном сговоре на торгах, будет освобождено от наказания при условии, если оно первым сообщит о преступлении, поможет раскрытию преступления и возместит причиненный ущерб.

По сравнению с первоначальной редакцией законопроекта, было принято решение отказаться от выделения в качестве квалифицирующего признака преступления статус обвиняемого как руководителя или бенефициара компании.

​​🤔Как определить компетенцию между судами?

Торговый дом приобрел у Гражданина по договору цессии право требования долга – выигранной денежной суммы по спортивному пари у Общества. Претензию Торгового дома о возврате долга Общество проигнорировало, что послужило причиной обращения в арбитражный суд (АС).

АС направил дело по подсудности в суд общей юрисдикции (СОЮ): только участник (Гражданин) азартной игры может требовать с организатора выигрыш, а Гражданин и Торговый дом своим договором цессии искусственно изменили подсудность, что представляет собой недобросовестное поведение. Апелляция поддержала.

Позиция ВС:

📌одним из критериев отнесения того или иного дела к компетенции арбитражных судов наряду с экономическим характером требования является субъектный состав участников спора (ст.ст. 27-29 АПК);
📌по общему правилу, для уступки права требования по денежным обязательствам не имеет значения личность кредитора, если иное не установлено законом/договором;
📌в силу п. 4 ПП ВС № 46 споры по искам ЮЛ/ИП, к которым перешли права требования физ. лица, относятся к подсудности АС; аналогичные правила применимы и в случае уступки требований выигрыша к организатору азартных игры и пари;
📌заключение договора уступки прав ЮЛ/ИП с физ. лицом направлено на приобретение прав по обязательству организатора азартных игр и пари уплатить определенную сумму и связано с осуществлением новыми кредиторами предпринимательской/иной эконом. деятельности;
📌следовательно, рассмотрение споров по искам ЮЛ/ИП, к которым перешли права (требования) к организатору азартных игр и пари, относится к компетенции арбитражных судов;
📌ссылка судов на недобросовестные действия, направленные на искусственное изменения подсудности, неправомерна, т.к. данная сделка цессии является обычной гражданско-правовой сделкой; нет оснований считать, что стороны действовали недобросовестно;
📌учитывая, что в данном правоотношении субъектный состав, предмет и основание требований связаны с осуществлением эконом. деятельности, спор подсуден АС.

Судебные акты отменены, дело направлено в АС первой инстанции для рассмотрения по существу.

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 175

В фокусе внимания этого выпуска законопроекты об изменении порядка заключения договора дарения недвижимости и внесении изменений в процедуру применения мер принудительного исполнения в исполнительном производстве, а также кейс ВС о разграничении компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

🎁Новые правила заключения договора дарения для граждан

Совет Федерации одобрил законопроект об изменении порядка заключения договора дарения недвижимости.

Теперь договор дарения недвижимого имущества, заключенный между гражданами, подлежит нотариальному удостоверению. Ранее такие договоры не подлежали нотариальному удостоверению, применялись только правила о регистрации перехода прав на недвижимость.

Также в целях приведения ГК в соответствие с законодательством, положение об обязательной гос. регистрации договоров дарения исключено из п. 3 ст. 574 ГК (напомним, правила о гос. регистрации договоров дарения недвижимого имущества не подлежат применению с 1 марта 2013 г.).

При внесении в ГД законопроект предусматривал исключение нотариального заверения договора дарения между близкими родственниками, но Правительство РФ в своем отзыве указало, что это не согласуется с принципом равенства всех перед законом, а родственная связь не гарантирует соблюдение имущественных интересов дарителя. К третьему чтению из законопроекта были исключены положения в части отсутствия обязанности нотариального удостоверения договора дарения между близкими родственниками.

В пояснительной записке отмечается, что изменения позволят превентивно защитить имущественные права дарителя-гражданина.

💸Изменение правил применения мер принудительного исполнения

В Госдуму был внесен законопроект, касающийся изменений в правилах применения судебными приставами мер принудительного исполнения в рамках исполнительного производства. Изменения вносятся в ст. 68 Закона об испол. производстве, в частности:

📌в систему исполнительного производства вводится такое понятие, как соразмерность применяемых мер принудительного исполнения размерам имеющихся у должников обязательств;
📌на судебных приставов будет возложена обязанность незамедлительной отмены мер принудительного исполнения и связанных с ними ограничений;
📌устанавливается, что ограничительные меры не будут применяться в отношении транспортных средств и недвижимости, если сумма долга составит менее 100 000 рублей («порог отсечения») (искл. – задолженность по алиментам или обязательствам, возникшим из-за причинения вреда здоровью);
📌вводится срок для обязательной отмены исполнительных мер – 2 дня с момента исполнения требования.

Отмечается, что изменения позволят справедливо и обоснованно применять меры принудительного исполнения и повысят эффективность деятельности судебных приставов-исполнителей.

​​#Contractlawnews № 190.

❗️ВС вновь напомнил банкам о недопустимости введения заградительных тарифов

Фабула дела: банк ВТБ списал со счета общества комиссионную плату в размере 10% за перевод денежных средств по договору займа физическому лицу. Общество обратилось в арбитражный суд с кондикционным иском, однако суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали, поскольку общество было ознакомлено с размерами комиссии банка.

Позиция Верховного Суда:
📌 кредитная организация не вправе вводить настолько значительные размеры комиссии, что они препятствуют проведению операций клиентом (заградительные тарифы);

📌 существенное увеличение комиссии за проведение операций в пользу физических лиц по сравнению с комиссией за операции в пользу юридических лиц является недобросовестным осуществлением кредитной организацией гражданских прав;

📌 право на установление кредитной организацией тарифа должно учитывать требования реальности и добросовестности и не должно быть реализовано произвольно.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

❌ Лицензия на недропользование не влечет возникновение прав на земельный участок

Фабула дела: арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору – недропользователю о взыскании арендной платы, расторжении договора аренды и об обязании возвратить земельные участки.

Суды апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении требований в части освобождения земельных участков. Наличие у ответчика действующей лицензии на добычу полезных ископаемых предоставляет ему исключительное право на пользование недрами, что влечет на стороне истца возникновение корреспондирующей обязанности предоставить необходимый земельный участок лицензиату.

Позиция Верховного Суда:
1️⃣ лицензия на недропользование не влечет возникновения прав на земельный участок, а является лишь основанием для оформления таких прав для добычи полезных ископаемых;

2️⃣ специальных гарантий сохранения договора аренды для просрочившего арендатора-недропользователя в законодательстве не предусмотрено.

Судебные акты в части отказа в обязании по возврату земель отменены.

🎡 Арестованное в рамках уголовного дела имущество нельзя использовать в предпринимательских целях

Фабула дела: в рамках уголовного дела арестованное имущество одного общества – аквапарк с аттракционами – было передано другому лицу на хранение с возможностью его использования для сохранения работоспособного состояния. Позже хранителю было отказано в регистрации аттракционов в органе технадзора по причине отсутствия правоустанавливающих документов, в связи с чем он обратился в суд.

Суды поддержали хранителя, по их мнению, владение имуществом на основании судебного решения законно и допускает возможность его эксплуатации. Общество не согласилось, посчитав, что хранитель может использовать имущество в собственных нуждах и извлекать прибыль без встречных обязательств и бремени амортизации.

Позиция Верховного Суда:
🖇 принятые судебные акты об аресте имущества не содержат сведений о наделении хранителя правами, дающих законное основание для регистрации и осуществления коммерческой эксплуатации аттракционов;

🖇 решение органа технадзора выдается именно для безопасного использования имущества;

🖇 права и обязанности хранителя корреспондируют лишь целям наложения ареста, а в их число не входит коммерческая эксплуатация.

Судебные акты отменены, в удовлетворении требований хранителя отказано.

💫 Хорошего дня! С вами были Анна Рубина и Маргарита Калинина!

​​#Antitrustnews № 209. ФАС России реализовала антиконкурентные проверки в отношении производителей сливочного масла. Европейская комиссия оштрафовала производителя одежды Pierre Cardin и компанию Ahlers на общую сумму в 5,7 млн. евро за ограничение трансграничных продаж.

🧈ФАС России реализовала антиконкурентные проверки в отношении производителей сливочного масла

Согласно официальному источнику ведомства, антимонопольная служба начала внеплановые проверки производителей сливочного масла, заподозрив их в картельном сговоре, установлении и поддержании монопольно высоких цен на соответствующую молочную продукцию.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи производителей в различных регионах страны: в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

Отметим, что по последним данным Федеральной службы государственной статистики, за неделю с 26 ноября по 2 декабря цены на сливочное масло в России выросли на 1,2%, а с начала года - на 33,15%, несмотря на попытки органов власти их удержать на прежнем уровне, в том числе с помощью введения квот на беспошлинные импортные поставки.

Напомним, что сентябре ведомство уже проверяло производителей молока, заподозрив их в необоснованном повышении цен на сырье. Также начиная с конца 2023 года ФАС России продолжает изучать ценообразование на куриные яйца, где также наблюдается резкий рост цен.

Однако, по нашему мнению подобный рост цен может быть связан не только с антиконкурентными действиями производителей, но и с увеличением себестоимости производства по всей цепочке: от сырья до переработки, общего уровня инфляции и увеличения затрат на обслуживание предприятий.

🐚Европейская комиссия оштрафовала производителя одежды Pierre Cardin и компанию Ahlers на общую сумму в 5,7 млн. евро за ограничение трансграничных продаж

Как было установлено Европейской комиссией, в период с 2008 по 2021 год французский дом моды Pierre Cardin и германский производитель одежды Ahlers заключали нарушающие антимонопольное законодательство и ограничивающие конкуренцию сделки с целью защиты интересов Ahlers в Европейской экономической зоне.

Согласно официальным источникам, Pierre Cardin был оштрафован на 2,2 миллиона евро, а Ahlers должен заплатить 3,5 миллиона евро.

Напомним, что трансграничная торговля – это форма розничных онлайн-продаж, при которой покупатель и компания продавец находятся в разных странах, то есть товары поставляются непосредственно конечному потребителю из-за рубежа, а торговая сделка происходит на онлайн платформе покупателя. Согласно исследованиям Европейского регулятора, такая практика ежегодно обходится европейским потребителям в лишних 14 млрд. евро.

Подобная антиконкурентная практика не позволяет розничным торговцам свободно закупать продукцию в государствах-членах по более низким ценам и искусственно разделяет внутренний рынок, сдерживая конкуренцию на них.

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​🔎Изменения в Закон о защите прав потребителей

В Госдуму внесен законопроект, которым вводится запрет на навязывание продаж дополнительных товаров и запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

Изменения вносятся в ст. 16 Закона о защите прав потребителей в частности:

📌вводится запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг), в т.ч. путем проставления продавцом автоматических отметок о согласии с их приобретением (оказанием, выполнением);
📌в случае навязывания доп. товаров/работ/услуг, потребитель будет вправе отказаться от оплаты таких товаров/работ/услуг, а если они оплачены, потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Ранее в дайджесте описывали цель разработки данной законодательной инициативы.

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 174

🏛Обзор практики от ВС за 2024 год (часть 3)

Президиум ВС утвердил обзор судебной практики № 2,3 за 2024 год. Недавно мы писали про позиции ВС РФ по экономическим спорам, разъяснения по вопросам уплаты судебной гос. пошлины, а также рассмотрели позиции по гражданским делам. Сегодня рассмотрим ключевые выводы по уголовным и административным делам и законопроект о запрете навязывания дополнительных услуг и товаров.

Ключевые позиции по уголовным делам:

📌признание ущерба, причиненного потерпевшему, значительным должно быть мотивировано его имущественным положением, значимостью для него похищенного имущества, стоимостью такого имущества;
📌если наличие у подсудимого малолетних детей не признано смягчающим обстоятельством и не учтено при назначении наказания, суд обязан изложить мотивы своего решения в приговоре;
📌при назначении наказания по совокупности приговоров срок по условному приговору засчитывается целиком, даже если наказание уже частично отбыто;
📌если подсудимый указывает на свою невиновность, а адвокат лишь просит переквалифицировать деяние своего подзащитного, то это является существенным нарушением права на защиту, что влечет отмену или изменение судебного решения; адвокат не вправе занимать позицию, противоречащую интересам своего подзащитного, за исключением случаев, когда он убежден в наличии самооговора.

Ключевые позиции по административным спорам:

📌по делам об оспаривании НПА правом на подачу кассационной жалобы обладают лица, требования которых основаны на иных доводах, чем были обсуждены в суде первой инстанции;
📌ненадлежащее оформление трудового договора/заключение ГПХ вместо трудового договора (ч. 4 ст. 5.27 КоАП) не является длящимся правонарушением, а временем его совершения является дата заключения такого договора;
📌по делам об адм. ответственности за несоблюдение запретов/ограничений на ввоз/вывоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС/в РФ необходимо исследовать вопрос распространения таких запретов/ограничений на указанные товары;
📌при решении вопроса о возможности назначении адм. наказания за вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП) лицу с истекшим на момент правонарушения водительским удостоверением (ВУ) (ч. 3 ст. 12.8 КоАП, санкция которой строже санкции ч. 1) необходимо учитывать наличие оснований для продления действия такого ВУ;
📌отменяя постановление мирового судьи одного участка, районный суд не может направить его на рассмотрение другому мировому судье того же участка, т.к. это является произвольным изменением территориальной подсудности.

​​#Contractlawnews № 189.

⚖️ Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики № 2,3 за 2024 год

В #Litigationnews 173 мы писали про позиции ВС РФ по экономическим спорам и разъяснения по вопросам уплаты судебной государственной пошлины.

Сегодня рассмотрим ключевые выводы по гражданским делам:

📌 если банком ошибочно установлен курс обмена валют ниже курса ЦБ/биржевого курса, то его клиенты имеют право совершать операции по конвертации валют по данному курсу, а банк не вправе списывать зачисленные по таким операциям деньги;

📌 если оплата по договору юридических услуг обусловлена достижением результата, то такое условие является существенным, а его нарушение исполнителем влечет расторжение договора и возврат уплаченных денежных средств;

📌 возведение на земельном участке объекта незавершенного строительства, функциональное назначение которого не соответствует виду разрешенного использования земельного участка, не влечет возникновения у лица права на приобретение его в собственность;

📌 по наследственным делам, осложненным иностранным элементом, суд не может ограничиваться вопросами о содержании норм иностранного права, подлежащих применению, а обязан определить применимое к этим правоотношениям право и установить его содержание;

📌 переход общежития из государственной собственности в частную не является основанием для прекращения права пользования и проживания лиц, законно вселенных в такое общежитие;

📌 страховщик, подтвердивший действие договора выдачей страхового полиса и принявший от страхователя исполнение в виде страховой премии, не вправе ссылаться на незаключенность договора;

📌 суд может установить основания ответственности нотариуса за совершение нотариального действия с нарушением закона одновременно с разрешением вопроса о наличии страхового случая и взыскании страхового возмещения;

📌 единовременное пособие, выплачиваемое сотруднику полиции при получении увечья, связанного с выполнением служебных обязанностей и исключающего дальнейшую службу в полиции, не входит в состав совместно нажитого имущества супругов и не подлежит разделу, т.к. является целевой и индивидуально-определенной выплатой;

📌 суд вправе уменьшить лицу, причинившему другому лицу вред по неосторожности, размер возмещения, выплачиваемого в порядке регресса территориальному фонду обязательного медицинского страхования, за счет средств которого оказана медицинская помощь потерпевшему;

📌 иски, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью потерпевшего, в том числе и путем осуществления компенсационной выплаты в связи с гибелью близкого родственника, могут быть поданы заявителем по правилам альтернативной подсудности в суд по месту своего жительства;

📌 публичный характер государственной регистрации прав на недвижимость не исключает рассмотрение судами требований о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по спору о праве на недвижимость; отказ в его выдаче возможен, если создается видимость частно-правового спора ради формальных оснований для регистрации прав на недвижимость, но такой отказ должен быть мотивирован;

📌 при отказе причинителя вреда от проведения экспертизы в целях проверки его доводов о неполном размере страхового возмещения, полученного потерпевшим по договору ОСАГО, суд разрешает спор на основании имеющихся в деле доказательств;

📌 судебные издержки истца не могут возмещаться за счет ответчика, если требование истца не обусловлено нарушением/оспариванием прав истца ответчиком.

💫 Хорошего дня! С вами были Анна Рубина и Маргарита Калинина!

​​#Antitrustnews № 208. Новеллы законопроектной деятельности в сфере конкуренции.

🥃Член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести дополнительный государственный контроль за иностранными инвестициями в алкогольную отрасль.

Согласно законопроекту № 761881-8, предлагается дополнить статью 6 Федерального закона № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», расширив исчерпывающий перечень деятельности, которая имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности.

Согласно законопроекту, сделки иностранных инвесторов в алкогольную отрасль будут подлежать предварительному согласованию.

В соответствии с пояснительной запиской, подобная инициатива обоснована критерием поступления в федеральный бюджет доходов от акцизов на алкогольную продукцию в размере 472,5 миллиардов рублей.

При этом, инициаторы законопроекта отмечают, что доходы бюджета от продажи только водки составляют более половины всех налоговых доходов государства от алкогольной продукции, а именно 240 миллиардов рублей.

Согласно пояснительной записке, подобная инициатива позволит обеспечить прозрачную деятельность алкогольной отрасли, а также обеспечит стабильность производства на данном рынке.

Однако из законопроекта, а также пояснительной записки к нему, не следует как производство алкогольной продукции влияет на оборону и безопасность государства в понимании Закона № 57-ФЗ.

📰ФАС России подготовила законопроект, ужесточающий штрафные санкции за непредставление ходатайств об осуществлении сделок

Напомним, что согласно действующим правилам Закона «О защите конкуренции», для осуществления сделок экономической концентрации с установленными ценовыми пороговыми значениями, требуется предварительное согласие ФАС России.

Данный институт служит сдерживающим фактором недопущения создания монопольных и олигопольных рынков, а также направлен на повышение уровня конкуренции на товарных рынках.

Ответственность за несвоевременное представление в антимонопольную службу ходатайств об осуществлении сделок или представление ходатайств с заведомо недостоверными сведениями или нарушение порядка их подачи предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП РФ.

Указанное нарушение влечет наложение административного штрафа:

📌На граждан - от 1 500 рублей до 2 500 рублей;
📌На должностных лиц - от 15 000 рублей до 20 000 рублей;
📌На юридических лиц - от 300 000 рублей до 500 000 рублей.

Согласно проекту изменений в КоАП РФ административная ответственность составит следующие значения:

📌Для граждан – от 30 000 до 50 000 рублей;
📌Для должностных лиц – от 70 000 до 100 000 рублей;
📌Для юридических лиц – от 800 000 до 1 000 000 рублей;

По нашему представлению, подобная административная мера инициирована как следствие уже вступившего в законную силу Федерального закона, предусматривающего с 1 января 2025 года повышение размера пошлины за рассмотрение ходатайств по сделкам экономической концентрации с 35 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

То есть, сложившаяся ситуация демонстрирует следующий парадокс: за направление в ФАС России ходатайства о предварительном получении согласия на осуществление сделки компаниям придется заплатить сумму, которая сейчас превышает размер административного штрафа за ее отсутствие.

В случае непринятия законопроекта, подобная практика будет нивелировать важность контроля за экономической концентрацией и будет способствовать злоупотреблению со стороны хозяйствующих субъектов.

02.12.2024

✨Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​Разъяснения по вопросам уплаты гос. пошлины:

📌при решении вопроса об отсрочке/рассрочке/уменьшении/освобождении от оплаты гос. пошлины суд оценивает имущественное положение заявителя – необходимо установить объективную невозможность уплаты гос. пошлины в необходимом размере;
📌имущественное положение плательщика может быть подтверждено, в т.ч., сведениями об отсутствии денег в необходимом размере на счетах, об общей сумме задолженностей, данными о ежемесячном обороте по счетам за 3 последних месяца, сведениями о доходах физ. лица;
📌само по себе банкротство ЮЛ не рассматривается законом как основание для отсрочки/рассрочки/уменьшения/освобождения от оплаты гос. пошлины – ЮЛ обязано доказать затруднительность уплаты гос. пошлины;
📌в ряде случаев освобождение от уплаты гос. пошлины предусмотрено только при обращении в суд первой инстанции, а обжалование решения суда облагается гос. пошлиной, однако по отдельным искам (пп. 11, 12 п. 1 ст. 333.35, пп. 1-4, 10, 17, 22 п. 1 ст. 333.36, пп. 4 п. 1 ст. 333.37 НК) истцы освобождаются от уплаты гос. пошлины в судах всех инстанций;
📌если же заявитель был освобожден судом первой инстанции от уплаты гос. пошлины, то необходимо в каждой инстанции заявлять и обосновывать ходатайство об освобождении от оплаты гос. пошлины;
📌гос. пошлина за подачу апелляционных жалоб на определения, принимаемые в приказном производстве, и кассационных жалоб на судебные приказы оплачивается в размере для «апелляции» (пп. 19 п. 1 ст. 333.19, пп. 19 п. 1 ст. 333.21 НК), а за кассационные жалобы на акты, принятые по указанным выше апелляционным жалобам, гос. пошлина уплачивается в размере для «кассации» (пп. 20 п. 1 ст. 333.19, пп. 20 п. 1 ст. 333.21 НК);
📌при обращении в суд ИП гос. пошлина уплачивается в размере, установленном для физ. лиц;
📌жалобы на определения кассационного суда общей юрисдикции/АС округа об оставлении кассационной жалобы без движения/о возвращении кассационной жалобы оплачиваются как за «кассацию» (пп. 20 п. 1 ст. 333.19, пп. 20 п. 1 ст. 333.21 НК).

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 173

🏛Обзор практики от ВС за 2024 год

Президиум ВС утвердил обзор судебной практики № 2,3 за 2024 год. Сегодня мы рассмотрим ключевые выводы по экономическим спорам, а также разъяснения по вопросам уплаты судебной гос. пошлины в связи с недавним ее повышением.

Ключевые позиции по экономическим спорам:

📌при выявлении недостатков товара даже после истечения срока гарантии у покупателя сохраняются способы защиты права, указанные в нормах о некачественности товара (ст. 475 ГК), но только если такие недостатки были обнаружены и не устранены ранее во время гарантийного ремонта;
📌если продавец заведомо поставил некачественный предмет лизинга, о невозможности использования которого он знал, то у лизингополучателя есть право требовать от него возмещения убытков в виде процентов, уплаченных по договору лизинга;
📌изменение системы налогообложения у одной из сторон сделки не может служить основанием для изменения цены договора, т.к. изменение налогового режима имеет только публично-правовые последствия и не влечет за собой пересмотр условий ранее заключенных сделок;
📌отсутствие хоз. субъекта в реестре МСП не может быть безусловным препятствием для отказа в имущественной поддержке – судам надлежит проверять критерии статуса МСП при рассмотрении споров;
📌при преобразовании общества в ходе приватизации происходит универсальное правопреемство, в силу которого к правопреемнику переходит весь комплекс прав и обязанностей, в т.ч. на недвижимость, в связи с чем право собственности на недвижимость возникает с момента гос. регистрации общества ЕГРЮЛ;
📌измененный банком в одностороннем порядке размер комиссии за совершение операции не должен препятствовать проведению операций клиентом из-за своей величины (заградительный тариф); суды должны проверять такие условия на предмет соблюдения принципа разумности и добросовестности;
📌проверка правильности реквизитов получателя средств осуществляется банком получателя таких средств, а обязательства банка плательщика считаются исполненными в момент зачисления денег на счет банка получателя;
📌по спорам о безучётном потреблении энергии потребитель вправе доказывать фактический объем такого потребления, а не объем, определяемый иными способами (в т.ч. среднемесячный объем потребления);
📌финансовый управляющий фактически становится законным представителем гражданина должника в деле о банкротстве, следовательно, он вправе получать документы такого лица с персональными данными третьих лиц (договоры) в том же объеме, что и сам гражданин;
📌ЮЛ может быть привлечено к адм. ответственности наряду с его должностным лицом, если ЮЛ не приняло все зависящие от него меры по соблюдению КоАП, хотя оно и имело такую возможность.

​​📝КС РФ о подсудности дел об административных правонарушениях

Со склада ООО «Вайлдберриз» (ООО) в Московской области к складу в Санкт-Петербурге отправился грузовой автомобиль. Однако у места назначения водители попали в ДТП; был составлен акт о несчастном случае, из которого следовало, что водители были отправлены в рейс без прохождения предрейсового мед. осмотра.

Инспектор гос. инспекция труда (ГИТ) г. Санкт-Петербурга признал ООО виновным в правонарушении (ч. 3 ст. 5.27 КоАП), что было обжаловано в районный суд г. Санкт-Петербурга.

Районный суд г. Санкт-Петербурга считал, что дело подсудно районному суду в Московской области, по месту допуска водителей к исполнению трудовых обязанностей.

Районный суд в Московской области, наоборот, посчитал, что дело подсудно районному суду г. Санкт-Петербурга: жалобы на постановление должностного лица рассматриваются по месту вынесения постановления ГИТ.

После еще нескольких направлений дела друг другу районный суд в Московской области направил запрос в КС – п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП не позволяет однозначно определить подсудность по жалобам на постановления должностных лиц об адм. ответственности.

Позиция КС:

📌право на судебную защиту путем рассмотрения дела судом означает, в т.ч., что такое разбирательство должно осуществляться не произвольным, а установленным законом судом;
📌согласно п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП постановление должностного лица по делу может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела;
📌подведомственность рассмотрения жалоб на не вступившие в силу постановления и решения регулируется положениями главы 30 КоАП; согласно положениям этой главы, постановление должностного лица может быть обжаловано в вышестоящий орган/вышестоящему должностному лицу/в суд по месту рассмотрения дела;
📌в КоАП отсутствует определение понятия «место рассмотрения дела», но есть положения, определяющие разные места первичного рассмотрения дел, которые могли бы применяться и в рамках оспаривания постановлений, не вступивших в законную силу;
📌судебная практика использует различные варианты толкования оспариваемой нормы, такое положение не отвечает конституционным критериям определённости, ясности и недвусмысленности правового регулирования; одного лишь нарушения требования определенности нормы может быть достаточно для признания ее неконституционной.

КС указал законодателю внести необходимые изменения для надлежащего определения территориальной подсудности по жалобам на постановления должностных лиц по КоАП.

До внесения поправок действует следующий порядок: жалоба на не вступившее в законную силу постановление должностного лица по КоАП должна рассматриваться судом по месту нахождения должностного лица, вынесшего указанное постановление (искл. – ч. 3 ст. 28.6 КоАП, жалоба на эти правонарушения рассматривается по месту их совершения).

КС указал, что дело по существу обязан рассмотреть районный суд в Московской области: перенаправление дела обязывает суд принять жалобу, даже если выяснится неподсудность.

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 172

Сегодня рассмотрим законопроект о правопреемстве в исполнительном производстве, кейс ВС о соблюдении права преимущественной покупки ЗУ с/х назначения при отступном и позицию КС об определении территориальной подсудности жалоб по административным делам.

⚖️Упрощение порядка правопреемства в исполнительном производстве

Сенаторы СФ и депутаты ГД внесли в Госдуму законопроект, упрощающий порядок правопреемства в исполнительном производстве.

Согласно действующему законодательству, вопрос о правопреемстве в исполнительном производстве подлежит разрешению судом.

Изменениями предлагается наделить судебного пристава правом самостоятельно на основании правоустанавливающих документов производить правопреемство в случае выбытия стороны в связи с реорганизацией в форме слияния/присоединения/преобразования.

В пояснительной записке отмечается, что, несмотря на «технический» характер процедуры замены стороны, она нагружает суды из-за множества вариантов выбытия стороны из исполнительного производства. Изменения поспособствуют сокращению издержек всех сторон производства, снижению нагрузки на суды и судебных приставов.

🤔Требуется ли согласие сособственников для предоставления доли в праве в качестве отступного?

Между ИП (глава КФХ) и Гражданином был заключен договор займа. В связи с просрочкой возврата долга, стороны договорились об отступном в виде передачи ИП 2/4 доли в праве общей долевой собственности на ЗУ с/х назначения. Стороны обратились в Росреестр для регистрации перехода права собственности, однако Росреестр отказал, т.к. не были предоставлены документы, подтверждающие отказ других собственников от покупки доли, а также сведения об их извещении об отчуждении доли.

Суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону Росреестра.

Кассация акты отменила, указала, что недвижимость в качестве отступного считается предоставленной кредитору только после гос. регистрации, а до этого лицо, обладающее преимущественным правом покупки, лишено возможности воспользоваться надлежащим средством защиты (обращение в суд с иском о переводе прав и обязанностей покупателя).

Позиция ВС:

📌в сфере оборота с/х земель при наличии более 5 сособственников нет жесткого контроля таких собственников над ЗУ при условии сохранения целевого использования земли, но при меньшем количестве собственников (как в данном споре) презюмируется наличие между ними более тесных связей;
📌в настоящем деле сособственников ЗУ было меньше 5, поэтому к спору применяются общие нормы ГК и не распространяется обязанность извещать других собственников об отчуждении доли другому члену КФХ, использующему ЗУ (п. 2 ст. 12 Закон о землях с/х);
📌передача имущества в собственность по отступному в обмен на получение денег по договору займа является распоряжением имуществом в виде возмездного отчуждения, что влечет появление права на преимущественное приобретение доли;
📌нарушение преимущественного права покупки влечет возникновение самостоятельного способа защиты права (обращение с иском в суд о переводе прав покупателя), но при этом сделка является действительной;
📌при проведении гос. регистрации Росреестр проверяет документы и законность сделки; гос. регистрация прав приостанавливается если не представлены необходимые документы, если форма/содержание документа не соответствуют требованиям закона;
📌при заключении соглашения об отступном подлежат установлению обстоятельства, связанные с соблюдением преимущественных прав иных сособственников;
📌т.к. на гос. регистрацию перехода права стороны не представили документы, подтверждающие отказ остальных сособственников от покупки доли и сведения об извещении об отчуждении доли, суды первой и апелляционной инстанций правомерно признали решение Росреестра законным.

Постановление кассации отменено, акты первой инстанции и апелляции оставлены в силе.

​​#Новости

❗️Реформу по увеличению государственных пошлин при обращении в суды могут признать неконституционной❗️

Напомним, что с 9 сентября были многократно увеличены госпошлины при обращении в суды. Например, госпошлина за подачу иска в арбитражный суд увеличилась до 50 раз, а госпошлина за подачу иска в суд общей юрисдикции увеличилась до 15 раз.

🔊 Изменения в законодательстве вызвали широкий общественный резонанс. Как выяснилось, ряд депутатов голосовали против принятия соответствующего закона и неделю назад они подали запрос № 11748/15-01/2024 о проверке конституционности принятых положений.

По мнению депутатов, реформа была принята с нарушением парламентских процедур. Заключение Правительства отсутствовало, второе и третье чтения прошли в один день, Совет Федерации потратил три минуты на рассмотрение законопроекта.

❌ По существу депутаты указывают, что принятые нормы ограничивают гражданам доступ к правосудию на основании их имущественного положения, следовательно, они не должны подлежать применению по причине их неконституционности.

Теперь если гражданин подает в суд общей юрисдикции иск неимущественного характера или имущественного характера с минимальной ценой спора, он должен уплатить госпошлину в размере 4 000 руб., что составляет почти 10% от медианной заработной платы в РФ.

📌_медианная заработная плата в РФ – 46 751 руб. по данным Росстата на дату обращения 15.10.2024. _

В случае, если гражданину потребуется обратиться в суд с имущественными требованиями в рамках кредитного договора, то после вычета прожиточного минимума, госпошлина более чем в два раза превысит остаток медианной заработной платы в РФ.

📌прожиточный минимум в РФ на гражданина – 19 329 руб., на ребенка – 17 201 руб. согласно постановлению Правительства от 12.06.2024 № 789 "Об установлении величины прожиточного минимума...на 2025 год".

⏳При этом существующие механизмы уменьшения размера госпошлины, отсрочки и рассрочки не решают выявленную конституционную проблему. Судебная практика устанавливает крайне высокий доказательственный порог для применения указанных процессуальных механизмов.

Согласно статистическим данным за 2023 год, институт уменьшения размера госпошлины применялся в 1 из 5000 арбитражных дел. В апелляционной инстанции шанс на уменьшение госпошлины 1 к 25 641, а в кассационной инстанции 1 к 47 619.

Введение высоких размеров госпошлин соответственно ограничивают доступ к Конституционному Суду, поскольку право на обращение в КС РФ предшествует исчерпание гражданином всех мер судебной защиты.

💸 Несмотря на то, что госпошлина на обращение в КС РФ осталась неизменной (450 руб. для граждан), «стоимость» предшествующих этапов увеличилась, как минимум, до 19 000 руб.

Например, для необходимости исчерпания ординарных средств защиты для обращение в КС РФ по экономическому спору нужно будет предварительно оплатить минимум 170 000 руб.

Таким образом, созданное регулирование противоречит принципу равенства всех перед законом, доступности судебной защиты прав и законных интересов, справедливости, соразмерности, недопустимости компенсации расходов государства на содержание и функционирование судебной системы за счет граждан.

✔️Отсутствие у лица в силу его имущественного положения возможности уплатить госпошлину не должно препятствовать осуществлению им права на судебную защиту.

Возможно, принятый недифференцированный подход к правовому регулированию госпошлин при обращении в суды будет признан неконституционным, и нас ждут новые изменения.

👋 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами была Анна Рубина и Маргарита Калинина!

​​#Antitrustnews № 206. Руководитель ФАС России сообщил о разработке новых мер против злоупотреблений на рынке программного обеспечения. Walt Disney завершила слияние с индийской Reliance Idustries.

⚙️Руководитель антимонопольной службы сообщил о разработке новых мер против злоупотреблений на рынке программного обеспечения

Речь идет о проекте федерального закона, предусматривающего отмену «антимонопольных иммунитетов» в сфере интеллектуальной собственности. Предполагается, что в скором времени законопроектом будут исключены иммунитеты в сфере интеллектуальной собственности из Закона «О защите конкуренции», которые действуют по настоящее время. По словам руководителя, Законопроект дорабатывается совместно с Верховным Судом Российской Федерации и Министерством юстиции России.

На IX Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование» Максим Шаскольский подчеркнул необходимость формирования специальных критериев для определения признаков злоупотребления доминирующим положением нетранзакционными платформами, такими как:

📌социальные сети;
📌поисковые сервисы;
📌видеохостинги.

Напомним, что для транзакционных платформ такие критерии уже установлены для крупнейших маркетплейсов.
По мнению регулятора, подобные новеллы шестого антимонопольного пакета не отразятся на уровне защиты прав правообладателей, однако позволят развивать конкуренцию на цифровых и смежных с ними товарных рынках.

🧸Walt Disney завершила слияние с индийской Reliance Idustries

Крупнейший холдинг в Индии Reliance Industries и Walt Disney завершили слияние медиа активов, которое было оценено в $8,5миллиардов, получив одобрение антимонопольного регулятора Индии.

В результате сделки будет создан крупнейший в стране игрок на рынке развлечений с 120 телеканалами и двумя потоковыми сервисами, который будет конкурировать с Sony, Netflix и Amazon, а сама медиа-компания будет управлять более чем 100 телеканалами и производить более 30 тысяч часов развлекательного контента для телевидения в год.

Reliance Idustries принадлежат и иные цифровые платформы: JioCinema и Hotstar, которые имеют совокупную базу подписчиков более 50 миллионов пользователей.

Сумма сделки была существенно снижена ввиду того, что интерес инвесторов к индийскому бизнесу Disney снизился еще в 2022 году после того, как компания потеряла онлайн-права на трансляцию матчей команд Индийской премьер-лиги по крикету (командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч) в 2023-2027 годах.

Невзирая на одобрения регулятора, по мнению многих экспертов, данная сделка поглощения на индийском рынке медиа, СМИ и развлечений может нанести существенный ущерб конкуренции из-за нарастающей монополии Walt Disney.

18.11.2024

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​🤝Влияет ли приговор на учет требований кредиторов в банкротстве?

Гражданин обратился в суд с заявлением о признании его залоговым кредитором.
Конкурсный управляющий (КУ) обратился со встречным требованием о признании недействительными договоров (ДДУ), на основании которых возникли требования Гражданина. КУ полагал, что Гражданин не может получить удовлетворение наравне с другими кредиторами, т.к. является связанным с КДЛ: данное обстоятельство было установлено приговором, которым КДЛ был признан виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств.

Суд признал Гражданина залоговым кредитором, КУ отказал. Апелляция Гражданину отказала, ДДУ признала недействительными. Суд округа с апелляцией не согласился, оставил в силе определение суда первой инстанции.

ВС направил дело на пересмотр в суд первой инстанции:

📌согласно разъяснениям ВС из Обзора об аффилированных лицах от 29.01.2020, если КДЛ виновными действиями создало ситуацию банкротства, оно несет риск неисполнения возникшего перед ним обязательства;
📌КДЛ не вправе полагаться на то, что при банкротстве последствия его виновных действий будут относиться ко всем кредиторам, поэтому КДЛ не может получить удовлетворение в той же очередности, что и независимые кредиторы;
📌в настоящем деле удовлетворение требований КДЛ и, как следствие, Гражданина, зависела от того, явилось ли совершенное при его соучастии хищение причиной банкротства должника; если да, эти требования подлежат субординации;
📌залоговый приоритет КДЛ и Гражданина распространялся лишь на группу лиц, виновных в доведении Общества до банкротства; этот приоритет мог возникнуть только при достаточности имущества Общества для расчетов с независимыми кредиторами;
📌на момент разрешения данного спора в суде уже находился спор о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности: в такой ситуации Гражданин был ошибочно наделен судами правами обычного залогодержателя до рассмотрения вопроса о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности;
📌КУ намеревался не просто лишить Гражданина залоговых преимуществ, но и не позволить ему получить выгоду наряду с независимыми кредиторами;
📌заявление КУ по своему характеру является заявлением о пересмотре определения о включении требований Гражданина в РТК, что является допустимым способом защиты от посягательств КДЛ (т.к. ранее Гражданин был включен в РТК в 4 очередь).

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 171

В этом выпуске рассмотрим законопроект о внесении изменений в КоАП в части уточнения подсудности по обжалованию постановлений комиссий, а также кейсы ВС о неприменении приобретательной давности и о влиянии уголовного дела на требования кредиторов в банкротстве.

✍️Изменения в КоАП: определение подсудности по жалобам на постановления комиссий

Правительство внесло в Госдуму законопроект об определении подсудности рассмотрения жалоб на постановление административной комиссии (АК).

Изменениями предлагается установить, что судом, уполномоченным рассматривать жалобу на постановление АК, является районный суд по месту нахождения данного коллегиального органа.

Законопроект разработан во исполнение Постановления КС № 24 от 24.05.2024, которым признано не соответствующим Конституции положение КоАП об определении территориальной подсудности для обжалования постановления по КоАП, вынесенное АК.

КС отметил, что норма определяет органы, в которые можно обжаловать решения, в частности, п. 4 ч. 1 ст. 30.1 КоАП предусматривает, что такие постановления должны обжаловаться в районный суд по месту рассмотрения дела. КС указал, что практика отнесения рассмотрения обжалования таких постановлений сложилась по-разному: они оспариваются и по месту совершения правонарушения, и по месту нахождения АК, и по месту проведения заседания. До внесения необходимых изменения КС установил подсудность по месту нахождения комиссии.

В пояснительной записке отмечается, что такой подход создаст правовую определенность в вопросе о компетенции судей, органов, должностных лиц по пересмотру постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных органами государственной власти субъектов РФ.

🚫Когда приобретательная давность таковой не считается?

В 2004-2007 ГУПу при Минобороны для ведения деятельности на праве хоз. ведения было передано имущество. В 2008 ГУП было преобразовано в АО, которое приняло ранее переданное ГУПу имущество. Указанное имущество не было указано в актах приватизации, но его принятие АО подтверждается инвентаризационными документами.
В 2022 АО обратилось в суд с требованием к Минобороны о признании его собственником данного имущества в силу приобретательной давности.

Суды отказали в удовлетворении требований, но суд округа вернул дело на пересмотр, после чего суды удовлетворили иск, указав, что для ответчика такое имущество является бесхозяйным: требований по спорному имущество не заявлялось, не было попыток его истребовать, нет доказательств об изъятии имущества из владения при приватизации и нахождения его в реестре федерального имущества.
Минобороны с решениями судов не согласилось и обратилось в ВС.

Позиция ВС:

📌п. 2 и п. 3 ст. 218 ГК предусматривают разные основания приобретения права собственности: в первом случае это сделка об отчуждении имущества, во втором – отдельные случаи приобретения права собственности на имущество, не имеющие собственника;
📌приобретательная давность распространяется только на беститульное владение чужим имуществом его несобственником, что исключает переход прав на имущество от предыдущего владельца по установленным законом основаниям;
📌в настоящем деле истец в обоснование своих требований приводит два различных основания возникновения права собственности – приватизация и приобретательная давность;
📌при приватизации был утвержден состав имущества, которое должно было перейти по данному основанию АО, но спорное имущество в нем не указано;
📌из указанных обстоятельств следует, что гос.орган-собственник (Минобороны) сохранил имущество в фед. собственности, а не передал его в собственность АО при приватизации;
📌суд учел переписку сторон как доказательство того факта, что истец знал об отсутствии у него оснований для возникновения права собственности на спорное имущество, т.к. оно не утратило собственника и от которого собственник не отказался, более того, возражал против передачи его АО.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

​​2️⃣ Разрешение споров, возникающих между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями

📌 Порядок заключения договора потребительского кредита с использованием информационно-телекоммуникационного сервиса должен обеспечивать безопасность дистанционного предоставления банковских услуг и соблюдение установленных законом гарантий прав потребителей, включая право на осознанный выбор финансовых услуг.

📌 Заключение договора между кредитной организацией и клиентом − физическим лицом дистанционно в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, обеспечивается возможностью идентификации лица, от имени которого составлен и отправлен электронный документ, осуществляемой не только через наличие присущих ей технических признаков − использование кодов, паролей или иных средств, но и через необходимость подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

📌 Условия кредитного договора, предусматривающие право банка в процессе обслуживания кредита в одностороннем порядке увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, ничтожны.

📌 Поступившие в банк денежные средства в размере, недостаточном для полного досрочного возврата гражданином-потребителем кредита, подлежат зачислению в установленных порядке и сроке в счет частичного досрочного возврата кредита.

📌 К отношениям между банком и наследниками по поводу банковского вклада наследодателя применяются положения Закона о защите прав потребителей.

📌 Банк как выгодоприобретатель по договору личного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств застрахованного лица по потребительскому кредиту, при наступлении страхового случая обязан принять необходимые меры для получения страхового возмещения.

📌 Проставление банком в тексте кредитного договора типографским или иным способом отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг ставит последнего в заранее невыгодное положение, нарушает его права как потребителя и свидетельствует о недействительности такого согласия.

📌 В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался.

📌 Предоставление потребителю возможности ознакомиться с платежными документами и узнать из них перечень предлагаемых к оплате услуг не освобождает лицо, осуществляющее формирование платежных документов, от исполнения обязанности по надлежащему информированию потребителя о существенных условиях договора.

📌 Нормы Закона о защите прав потребителей применяются к правоотношениям, возникшим между лицами, в интересах которых в силу закона осуществлялось страхование, и страховщиком.

📌 Обязанность организовать осмотр поврежденного ТС и (или) его независимую техническую экспертизу/оценку законом возложена на страховщика, который в случае возникновения спора обязан представить доказательства исполнения этой обязанности или уклонения потерпевшего от представления поврежденного ТС.

📌 Взыскание в пользу потерпевшего убытков в размере действительной стоимости восстановительного ремонта, не осуществленного страховщиком, не освобождает страховщика от уплаты штрафа.

📌 Страхователь (выгодоприобретатель), являющийся потребителем финансовых услуг, при нарушении страховщиком обязательств, вытекающих из договора добровольного страхования имущества, наряду с неустойкой, установленной пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, вправе требовать уплаты процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.

👋 Хорошей недели и до новых встреч! С Вами была Анна Рубина!

#Contractlawnews № 188.

⚖️ Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по защите прав потребителей

В Обзор вошли актуальные вопросы судебной практики, возникшие при рассмотрении дел данной категории в 2023-2024 годах.

1️⃣ Разрешение споров о защите прав потребителей, связанных с реализацией товаров, выполнением работ (оказанием услуг)

🖇 Выданный продавцом покупателю документ об оплате товара (кассовый чек, квитанция к приходно-кассовому ордеру и др.) подтверждает заключение сторонами договора купли-продажи товара.

🖇 Потребитель имеет право на возмещение убытков, возникших в связи с отказом продавца от исполнения обязательства по передаче оплаченного товара.

🖇 Отказ потребителя предоставить товар для проверки качества по указанному продавцом адресу в другом городе, а не по месту его приобретения неправомерен.

🖇 Условия договора долевого строительства, устанавливающие сокращенные сроки гарантийных обязательств застройщика по сравнению с предусмотренными законом, ничтожны.

🖇 Потребитель вправе отказаться от дальнейшего использования некачественного товара и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств при невозможности пользоваться технически сложным товаром в течение более тридцати дней в любом году гарантийного срока.

🖇 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы при обнаружении в течение гарантийного срока или срока годности в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом.

🖇 Потребитель вправе требовать от импортера (продавца, изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя) полного возмещения убытков, связанных с возвратом товара ненадлежащего качества, в котором в течение гарантийного срока выявлен производственный дефект, в том числе и в случае приобретения этого товара у другого физического лица.

🖇 Размер компенсации морального вреда, причиненного здоровью воздействием вредных химических веществ от предметов бытового использования ненадлежащего качества должен быть обоснован судом с учетом степени воздействия вредных веществ и их опасности для здоровья человека.

🖇 Предусмотренное Законом о защите прав потребителей ограничение неустойки размером уплаченной потребителем цены установлено только для отношений по выполнению работ или оказанию услуг и не распространяется на правоотношения, возникающие из договора купли-продажи товара.

🖇 При расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта индивидуального жилищного строительства в связи с нарушением условий договора гражданином (заказчиком) с него не могут быть взысканы фактически понесенные исполнителем расходы в размере, превышающем плату по договору о технологическом присоединении.

🖇 Штраф, предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, подлежащий взысканию с лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, не может быть снижен судом на основании статьи 333 ГК РФ без соответствующего заявления с его стороны.

​​#Antitrustnews № 205. Антимонопольное ведомство предписало «АксельФарм» перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 600 миллионов рублей. American Airlines проиграл апелляцию в США на решение суда, запрещающее альянс JetBlue.

🦠Антимонопольное ведомство предписало «АксельФарм» перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 600 миллионов рублей.

Напомним, что в октябре текущего года ФАС России признала действия «Аксельфарм», выраженные в запуске продаж дженерика противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», оригинал которого был защищен действующим патентом, нарушающими требования статьи 14.5 Закона «О защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, на прошлой неделе ФАС России предписала фармацевтической компании перечислить в бюджет 607 470 205 рублей.

Данная санкция сейчас закреплена в части 3 статьи 51 действующего Закона «О защите конкуренции», однако перечисление дохода хозяйствующего субъекта в федеральный бюджет является особой мерой государственного принуждения.

Отметим, что данное положение не является новеллой в российском законодательстве, основанием выдачи такого предписания была статья 23.1 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Вместе с тем, по нашим наблюдениям, фармацевтическая компания не стала соглашаться с действиями антимонопольной службы и обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными.

🛩American Airlines проиграл апелляцию в США на решение суда, запрещающее альянс JetBlue

Апелляционный суд США в пятницу признал, что сотрудничество между American Airlines и JetBlue Airways на северо-востоке США нарушает федеральное антимонопольное законодательство.

Поддержав Министерство юстиции США, апелляционный суд США подтвердил решение суда первой инстанции о блокировке «Северо-восточного альянса» авиакомпаний, который позволял двум перевозчикам координировать рейсы и объединять доходы.

Альянс был объявлен в июле 2020 года и одобрен Министерством транспорта США всего за несколько дней до окончания первого срока президента республиканца Дональда Трампа в январе 2021 года.

Начиная с 2020 года, авиакомпании American Airlines и JetBlue заключили серию соглашений, в соответствии с которыми они договорились координировать все аспекты экономической деятельности: от маршрутов полета до выбора размеров самолетов.

Компании также согласились разделить общие доходы от осуществления полетов в аэропортах Бостона и Нью-Йорка, исключив любые мотивы для конкуренции.

12.11.2024

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​🚷В каких случаях нельзя переходить из предварительного заседания в основное?

Строительная компания (СК) обратилось в суд с иском к Обществу о взыскании неосновательного обогащения в виде неосвоенного аванса и процентов по 395 ГК.

В предварительном с/з Общество заявило ходатайство об отложении предварительного с/з для предоставления доказательств, возражало против рассмотрения дела по существу в тот же день. Ходатайство было отклонено, суд открыл с/з. Ответчик в основном с/з заявил то же ходатайство, которое судом вновь было отклонено; дело рассмотрено по существу по имеющимся в деле доказательствам. Суд иск удовлетворил в связи с отсутствием доказательств выполнения подрядных работ на сумму аванса.

В апелляции суд отказал Обществу в принятии документов, подтверждающих выполнение работ ввиду отсутствия уважительных причин, которые препятствовали бы предоставлению этих документов в суде первой инстанции.

Кассация не усмотрела нарушений: возражения на переход к рассмотрению дела по существу могут быть заявлены лишь когда лицо не явилось в предварительное с/з и представило возражения против перехода в основное с/з; отложение предварительного с/з и судебного разбирательства по ходатайству стороны является правом, а не обязанностью суда.

Позиция ВС:

📌дело может быть назначено к судебному разбирательству после того, как собраны необходимые доказательства и судья с учетом мнения сторон признал, что дело подготовлено;
📌в настоящем деле Общество указывало, что намерено подтвердить факт выполнения работ, в связи с чем просило отложить предварительное с/з либо назначить иную дату рассмотрения дела, а после просило отложить разбирательство;
📌тем не менее суд принял решение по имеющимся в деле доказательствам со ссылкой на недоказанность выполнения подрядных работ на сумму аванса;
📌доводы Общества с учетом представленных документов могли свидетельствовать об отсутствии неосновательного обогащения и, как следствие, повлиять на исход разбирательства;
📌доводы о выполнении работ заявлены ответчиком на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции, а подтверждающие доказательства представлены в апелляции и находятся в материалах дела;
📌апелляция и кассация указанные нарушения не устранили; суды при рассмотрении дела не обеспечили равноправие и состязательность сторон, полное, всестороннее рассмотрение дела, не проверили должным образом доводы ответчика и представленные им документы.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

💫 Хорошего дня! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

#Litigationnews 170

В этом выпуске рассмотрим законопроект о внесении изменений в КоАП в части регулирования электронного делопроизводства, а также кейсы ВС об уступке прав на взыскание неустойки и об особенностях перехода из предварительного судебного заседания в основное.

📝Изменения в КоАП

Правительство внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий порядок направления процессуальных документов в электронном виде, а также дистанционного участия в заседаниях посредством ВКС и веб-конференции по делам об административных правонарушениях:

📌заявление/ходатайство/жалоба/протест и иные документы могут быть поданы в электронном виде при наличии технической возможности в суде, у органа/должностного лица, в производстве которых находится дело;
📌в суд документы могут быть поданы через Госуслуги либо через информ.систему, определенную ВС/Судебным департаментом, либо через системы электронного документооборота СМЭВ;
📌в орган/должностному лицу электронные документы могут быть поданы через Госуслуги или через личный кабинет на сайте Банка России/гос.органа;
📌документы могут быть подписаны простой электронной подписью (в отдельных случаях УКЭП), главное условие, чтобы ключ к подписи был получен при личной явке; электронные документы, подаваемые в суд, должны быть подписаны УКЭП;
📌 регламентируются также случаи, когда лицо считается получившим документ – например, когда документ доставлен в личный кабинет.

В пояснительной записке отмечается, что внедрение электронного производства по делам об административных правонарушениях будет способствовать повышению оперативности производства, обеспечению гарантий доступности правосудия, сокращению как процессуальных издержек, так и расходов бюджетов бюджетной системы РФ в связи со снижением затрат на хранение, обработку и пересылку процессуальных документов в бумажном виде.

🤔Можно ли отдельно от основного долга уступить право на взыскание законной неустойки?

Управляющая компания (УК) выкупила по договору цессии право требования взыскания ранее просуженного долга по договору с Общества. Долг был погашен с просрочкой, и тогда УК обратилась в суд с иском о взыскании с Общества процентов по ст. 395 ГК.
Суд иск удовлетворил частично. Апелляция решение отменила, удовлетворила иск в полном объеме. Кассация отменила судебные акты, в удовлетворении иска отказала, посчитав, что УК приобрела только право на взыскание просуженного долга, но никак не права по договору в целом, это значит, что взыскать проценты по 395 ГК нельзя.

Позиция ВС:

📌право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, если иное не предусмотрено законом/договором;
📌к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в т.ч. право на проценты;
📌при намерении цедента сохранить за собой права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также иные связанные с основным требованием права, они должны быть явно и недвусмысленно перечислены в договоре цессии;
📌вывод суда округа о необходимости представления иных, кроме договора цессии, доказательств перехода к новому кредитору права требования процентов, неправомерен.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

​​#Corporatelawnews № 56.

В этом выпуске рассмотрим дополнительные разъяснения Банка России о распределении прибыли между участниками из «недружественных» стран и позицию Совета по кодификации при Президенте РФ на законопроект об изменении порядка отчуждения акций в АО.

💸Разъяснения Банка России о порядке распределения прибыли среди участников из «недружественных» стран

Банк России дал дополнительные разъяснения относительно положений Указа Президента № 254 от 04.05.2022 о порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед кредиторами из «недружественных» стран.

Регулятор сообщил, что в случае распределения обществом прибыли на сумму свыше 10 млн руб. в месяц в пользу своих участников из «недружественных» стран зачетом требований, необходимо получить разрешение Банка России или Правкомиссии.

Кредитная организация не вправе проводить валютную операцию при отсутствии у клиента разрешения на соответствующую операцию, подпадающую под действие Указов Президента РФ.

🧩Совет по кодификации при Президенте РФ об изменениях в порядке отчуждения акций в АО

Минэкономразвития подготовило законопроект, которым предлагается изменить порядок отчуждения акций в непубличном акционерном обществе (АО).

Законопроектом предлагается наделить акционеров правом самостоятельно определить в уставе срок получения согласия на отчуждение акций третьим лицам, а в случае, если такой срок превышает 10 лет, у акционера АО, намеренного осуществить отчуждение акций третьему лицу и получившего отказ на отчуждение, возникает право обратиться в суд с иском о выкупе акций АО (Проект).

Напомним, что сейчас в АО действует правило, согласно которому акционеры АО могут в уставе предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам. Такое условие может действовать не более 5 лет.

Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал заключение по законопроекту, отметив следующее:

📌условие о выкупе акций в судебном порядке по цене, которая определяется на основе соглашения между сторонами, ограничивает права акционеров, т.к. согласно процессуальному законодательству стороны вправе заключить мировое соглашение на любой стадии спора, также совместно определить цену выкупаемых акций;
📌сам факт обращения акционера в суд с иском подразумевает наличие спора и о выкупе акций, и о цене выкупаемых акций, поэтому указание на данный способ определения цены бесполезно;
📌такой способ «удержания» акционера в АО является более жестким, чем предусмотренный в отношении участников ООО, где их «блокирование» не допускается, если отсутствует возможность продать свою долю третьему лицу (п. 2 ст. 23 Закона об ООО);
📌вводится новая процедура, которая на практике может привести к целому ряду злоупотреблений, в т.ч. «корпоративному шантажу», что может сказаться отрицательно на стабильности бизнеса акционерного общества;
📌применение оценочных категорий «существенный вред», «существенно затруднять достижение целей», «иная существенная причина» и пр. может привести к формированию противоречивой правоприменительной практики;
📌новый порядок не позволит акционерам заранее договариваться в уставе об иных условиях/основаниях выхода из АО; исключаются предельные сроки для «запирания» акционера в АО и устанавливается исключительно судебный порядок его выхода из АО, не предлагая вариативности, которая достигалась бы за счет положений устава;
📌неясно, рассчитано ли регулирование в случае передачи акций в залог, т.е. сама сделка не предполагает отчуждения акций, а лишь связана с возможностью их отчуждения при обращении на них взыскания в будущем.

Согласно общему выводу, указанный механизм нельзя признать сбалансированным, справедливым, удовлетворяющим интересам акционеров и общества, в связи с чем законодательная инициатива не может быть поддержана.

👋 Продуктивной рабочей недели! С вами была Александра Шрамко.

​​💌Порядок направления судебных уведомлений

В банкротном деле суд вынес определение о взыскании убытков. Один из ответчиков подал апелляционную жалобу и ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы из-за ненадлежащего судебного извещения. Апеллянт ссылался на то, что не был уведомлен о рассмотрении разбирательства.

Апелляция отказала в восстановлении срока на подачу жалобы в связи с отсутствием уважительных причин пропуска срока: по адресу места жительства лица судом извещение было направлено, однако оно было возвращено обратно с отметкой об истечении срока хранения. Кассация поддержала.

Позиция ВС:

📌согласно Порядку приема и вручения регистрируемых почтовых отправлений № 230-п почтальон обязан однократно предпринять попытку вручить отправление; если вручить отправление не удалось, данные об этом вносятся в информ. систему;
📌в материалах дела отсутствуют доказательства извещения судом апеллянта по месту его жительства: приобщенные документы об извещении не позволяют соотнести их с настоящим спором; из них не следует, что сотрудник почты уведомил апеллянта о судебном извещении/совершил попытку вручения письма, что является нарушением порядка доставки почты; также нет конверта с отметкой о попытках вручения/причинах возврата; т.о. вывод апелляции о надлежащем извещении апеллянта о времени и месте с/з в суде является неверным;
📌о наличии спора и вынесенного по нему определения апеллянту стало известно в ноябре 2023 г. после принудительного списания денежных средств ФССП, а с апелляционной жалобой он обратился 11 декабря 2023 г., то есть в пределах 6 месяцев с даты, когда он узнал о нарушении своих прав;
📌вывод судов о надлежащем извещении апеллянта неверен: нет оснований для отказа в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

💫 Хорошего дня! С вами были Александра Шрамко и Маргарита Калинина!

📝Природа спора об исправлении технической ошибки в ЕГРН

Между Обществом (продавец) и Гражданином (покупатель) был заключен договор купли-продажи машиноместа. Стороны подали документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности. Однако в связи с невыполнением Покупателем обязанности по оплате, Продавец обратился в Росреестр с заявлением о прекращении государственной регистрации.

Как выяснилось, переход права собственности был зарегистрирован, но не на Покупателя, а на его Представителя. Тогда Продавец обратился в Росреестр с заявлением об исправлении технической ошибки. Росреестр отказал – ситуация не может быть рассмотрена в качестве технической ошибки, зарегистрированное право на недвижимость/сделки с ним может быть обжаловано только в суде.

Суды трех инстанций встали на сторону Росреестра – запись о прекращении права собственности Представителя на объект недвижимости не может рассматриваться в качестве технической ошибки, т.к. Продавцом фактически оспаривается право собственности этого лица, а требования относятся к спору о правах на недвижимость и могут быть рассмотрены только в суде.

ВС отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции:

📌согласно ст. 61 Закона о регистрации недвижимости техническая ошибка в ЕГРН – это описка/опечатка/грамматическая/арифметическая/другая ошибка, которая допущена органом регистрации при внесении сведений в ЕГРН;
📌такая ошибка характерна тем, что в документах, на основании которых вносились сведения в ЕГРН, указаны одни данные, а в ЕГРН – другие; исправляются они по заявлению заинтересованного лица/по решению органа регистрации; такие исправления не должны повлечь за собой прекращение/возникновение/переход прав;
📌в настоящем деле в ЕГРН в качестве правообладателя недвижимости указан Представитель Покупателя несмотря на то, что согласно договору купли-продажи/ аккредитиву право собственности на объект переходит от Продавца к Покупателю;
📌суды, соглашаясь с органом в части возникновения спора о праве, должны были установить наличие оснований для спора: они не обосновали, между кем возник спор о праве и по каким основаниям; Покупатель и его Представитель не высказывали таких суждений, в праве собственности Продавца не сомневались, оснований для возникновения права собственности Представителя не приводили;
📌органом допущена техническая ошибка в указании правообладателя – Покупателя недвижимости, которая не была им устранена, сам орган своими действиями создал спор о праве; суды не дали оценку законности действий Росреестра и не проверили заявление общества по правилам главы 24 АПК;
📌Продавец обращал внимание, что фактически спорный объект не передавался, Покупатель отказался оплатить цену договора, не проявлял заинтересованность в фактической передаче объекта; Продавцом реализовано право на отказ от исполнения договора;
📌это свидетельствует о наличии иных обстоятельств, связанных с переходом права собственности, вызванных действиями/бездействием Покупателя и Представителя, ставшего собственником в результате ошибки, но которые не получили правовой оценки судами при рассмотрении дела.

#Litigationnews 169

В этом выпуске рассмотрим позиции ВС об определении подсудности по искам о понуждении заключить соглашение о вступлении в договор аренды земельного участка, природе спора об исправлении технических ошибок в ЕГРН, а также проанализируем кейс об особенностях надлежащего судебного уведомления сторон.

⁉️Как оделяется подсудность по иску о понуждении к заключению договора аренды земельного участка?

Департамент городского имущества г. Москвы (ДГИ) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Кооперативу о понуждении к заключению соглашения о вступлении в договор аренды земельного участка (ЗУ).

Суд передал дело в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он посчитал, что требование истца носит обязательственный, а не вещный характер, следовательно, применимы общие правила подсудности: иск предъявляется по местонахождению ответчика, тогда как истец подал иск по правилам исключительной подсудности по местонахождению ЗУ.

Апелляция согласилась.

Позиция ВС:

📌по общему правилу иск предъявляется в суд по адресу/месту жительства ответчика (ст. 35 АПК); вместе с тем ст. 38 АПК для исков о любых правах на недвижимость установлена исключительная подсудность по месту нахождения такого имущества;
📌в настоящем деле объектом спора является арендованный ЗУ, право собственности на который принадлежит ДГИ;
📌при этом требование ДГИ направлено на возложение на Кооператив обязанности заключить соглашение о вступлении в договор аренды ЗУ, зарегистрированный в ЕГРН, и на основании соглашения к которому возникнет право аренды Кооператива;
📌следовательно, целью иска является не только понуждение к заключению соглашения, но и регистрация возникновения у Кооператива права аренды и обременения прав истца на ЗУ, которая будет произведена в рег.органе по месту нахождения ЗУ; т.о. компетентным судом при рассмотрении данного дела является Арбитражный суд г. Москвы.

Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

​​#Antitrustnews № 204. ФАС России признала фармацевтическую компанию «Аксельфарм» виновной в недобросовестном ведении бизнеса. Суд в США заблокировал крупнейшую сделку в индустрии моды между Tapestry и Capri на $ 8,5 миллиардов.

🚑ФАС России признала фармацевтическую компанию «Аксельфарм» виновной в недобросовестном ведении бизнеса.

Согласно официальному источнику ведомства, фармацевтическая компания «Аксельфарм» запустила в продажу дженерик противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», обладателем патента которого выступает «Агурон фармасьютикалз элэлси», а импортером - ООО «Пфайзер инновации».

Обладатель патента и импортер обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестном поведении конкурента, который не дождался окончания срока действия патента, истекающего в июне 2025 года.

Вместе с тем, выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат является недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармацевтических компаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.

ФАС России признала действия «Аксельфарм» нарушающими требования статьи 14.5 Закона «О защите конкуренции», а также обязала «Аксельфарм» выплатить сумму незаконно полученного дохода в размере 513 млн рублей в доход Российской Федерации.

👜Суд в США заблокировал крупнейшую сделку в индустрии моды между Tapestry и Capri на $ 8,5 миллиардов.

Отметим, что в августе 2023 года американская компания Tapestry, которой принадлежат бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, объявила о покупке американского холдинга Capri Holdings, владельца модных брендов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд.

Американские компании Tapestry и Capri в настоящее время конкурируют во всем: от одежды до очков и обуви. Однако, наиболее активная конкуренция между Tapestry и Capri в основном происходит между брендами Coach, Kate Spade и Michael Kors в сегменте доступной роскоши.

Вместе с тем, Федеральная торговая комиссия США (FTC) в апреле этого года подала исковое заявление с требованием заблокировать сделку. В обосновании иска FTC указывала, что сделка существенно ослабит конкуренцию в сфере потребительских товаров класса «люкс», приведет к повышению цен, а также уменьшит мотивацию конкуренции за сотрудников.

В минувшую неделю судья Дженнифер Рошон пришла к выводу, что сделка нанесет ущерб конкуренции на рынке доступной роскоши и заблокировала сделку слияния.

Директор по конкуренции FTC Генри Лю после оглашения решения отметил, что это решение стало победой не только для FTC, но и для потребителей и сотрудников двух компаний, которые бы не смогли претендовать на более высокие зарплаты после слияния.

Примечательно, что сделку планировалось закрыть в 2024 году, более того в апреле 2024 года Еврокомиссия выдала разрешение на указанную сделку. FTC - единственный регулятор, не одобривший сделку слияния, получившую необходимые разрешения во всех других юрисдикциях. Tapestry планирует обжаловать постановление суда.

28.10.2024

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​#Contractlawnews № 187.

❗️Арендатор должен проявлять должную осмотрительность при заключении договоров субаренды

Фабула дела: общество (арендатор) арендовало у компании (арендодатель) железнодорожные вагоны, один из которых передало в субаренду другой организации. Впоследствии вагон был признан вещественным доказательством по уголовному делу и длительное время не мог быть использован по назначению.

В связи с чем общество обратилось в суд с иском к арендодателю о возврате платежей за имущество, которым арендатор не мог пользоваться по независящим от него причинам.

Суды трех инстанций удовлетворили требования арендатора, т.к. условиями договора было установлено, что в случае утраты, повреждения, гибели вагонов не по вине арендатора арендные платежи не уплачиваются.

📢 В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, арендодатель указал, что:

🖇 обстоятельства свидетельствуют о не проявлении арендатором должной осмотрительности при выборе контрагентов, не осуществлении им необходимых действий, направленных на максимальное уменьшение рисков при осуществлении хозяйственной деятельности;

🖇 последствия недостаточной осмотрительности ложатся на лицо, заключившее такие сделки, и не должны приводить к необоснованным требованиям к иным лицам.

Верховный Суд пересмотрит дело 12 ноября.

🏢Одновременный отказ судов в легализации самовольной постройки и её сносе создает угрозу неопределенному кругу лиц

Фабула дела: администрация неоднократно отказывала застройщику в выдаче разрешения на строительство 14-этажного жилого дома. Несмотря на это, застройщик начал возведение здания, обратился в суд с иском о признании за ним права собственности, а также добился отклонения иска о сносе самовольной постройки.

Суды трех инстанций в иске отказали, оценив действия застройщика, не получившего разрешений, как заведомо недобросовестные, т.к. истец является профессиональным участником строительного бизнеса и должен знать порядок строительства МКД, предусмотренный законодательством.

⚖️ Позиция Верховного Суда:

📌 Статус истца в строительной сфере, его систематические обращения за получением разрешения на строительство, а также самовольное возведение здания не дают оснований для вывода о его недобросовестности;

📌 То, что за выдачей разрешения на строительство застройщик обращался лишь для вида, действуя в обход закона, судами не устанавливалось;

📌 Суды также не учли, что отказ в признании права собственности на постройку, являющейся частью МКД, при наличии вступившего в законную силу судебного акта об отказе в ее сносе, создает дисбаланс между публичным и частным интересом и может создавать угрозу жизни и здоровью для неопределенного круга лиц.

Дело направлено на новое рассмотрение.

🕵🏼‍♂️📃Правомерность сделок, связанных с нежилыми помещениями в МКД, требует особой проверки

Фабула дела: предприниматель в ходе конкурсного производства приобрел на торгах нежилое помещение, находившееся в залоге у банка. Однако в судебном порядке сделка была признана ничтожной, а помещение – общим имуществом собственников МКД.

В связи с этим предприниматель обратился в суд с иском к банку о возврате неосновательного обогащения.

Суды, отказывая в удовлетворении данного иска, ссылались на то, что:

🧷 Действия конкурсного управляющего по реализации имущества должника не были признаны незаконными;

🧷 Торги по реализации имущества должника не были признаны недействительными;

🧷 Договор купли-продажи, заключенный между должником и предыдущим собственником, и договор ипотеки не оспаривались и не были признаны недействительными.

🙅 В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, предприниматель указал, что общее имущество собственников помещений МКД не могло быть передано должником в залог и впоследствии реализовано в рамках дела о банкротстве. Сделка по отчуждению данного имущества является ничтожной, соответственно к требованию о возврате оплаты подлежали применению правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.

Верховный Суд пересмотрит дело 31 октября.

👋🏻 До новых встреч! С Вами были Анна Рубина и Никита Рогов!

​​#Antitrustnews № 203. ФАС России подготовила меры по совершенствованию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Антимонопольное ведомство выдало ПАО «МТС» предписание с обязанием перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей.

📑ФАС России подготовила меры по совершенствованию сферы обращения с ТКО

На IX ежегодной всероссийской тарифной конференции представители ФАС России сообщили о разработанных изменениях в правила проведения торгов по транспортированию ТКО, которые предусматривают комплекс мер по совершенствованию сферы обращения и транспортирования ТКО и направлены на развитие конкуренции и увеличение количества участников перевозки ТКО.

Ведомство отметило, что правоприменительная практика показывает, что при низкой конкуренции на торгах стоимость транспортирования мусора может привести к увеличению расходов, что в конечном итоге отражается на тарифе.

Указанный акт поправок будет также включать в себя изменения определения понятия «территория», на которой необходимо проводить торги, а также обязательные случаи объявления подобных торгов на той или иной территории. В частности, в проекте документа увеличивается количество лотов, в отношении которых региональный оператор обязан провести аукцион.

В частности, поправками будут предусмотрены основания для досрочного пересмотра тарифов в случае введения в эксплуатацию новых объектов по обращению с ТКО, что позволит оперативно реагировать на конъюнктуру рынка, обеспечив предоставление качественной услуги по справедливой цене.

Кроме того, субъекты получат право при установлении тарифов региональных операторов учитывать расходы на транспортирование ТКО с учетом накопленной фактической инфляции.

Предполагается, что применение механизма позволит повысить качество оказываемых гражданам услуг, при этом тарифы на ТКО не будут превышать установленные предельные индексы платы за коммунальные услуги.

📲Антимонопольное ведомство выдало ПАО «МТС» предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела с обязанием перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей

Напомним, что в начале октября ФАС России установила, что в период с апреля по май текущего года оператор связи ПАО «МТС» повысило на 8% стоимость своих услуг сотовой связи на всей территории Российской Федерации для 30 миллионов абонентов без экономического обоснования, что явилось следствием ущемления интересов абонентов ПАО «МТС».

По итогам установленного ведомством нарушения, ПАО «МТС» обязано перечислить в федеральный бюджет 3 миллиарда рублей необоснованно полученного дохода от повышения тарифов. Отметим, что ведомство впервые применило такую меру при установлении подобного правонарушения.

Более того, согласно предписанию, оператор также обязан снизить тарифы для абонентов, которых затронуло увеличение стоимости услуг связи.

Отметим, что данную ситуацию прокомментировал Максим Шаскольский в рамках IX ежегодной всероссийской тарифной конференции и сообщил, что «рост расходов покрывается выручкой и без повышения тарифов: полученные средства выводятся в дивиденды, у оператора связи достаточно высокая прибыль и нет необходимости нагружать дополнительными тарифами потребителей».

В федеральной службе полагают, что принятые меры поспособствуют предотвращению недобросовестных практик среди операторов связи, однако, данное решение службы в случае несогласия ПАО «МТС» может быть оспорено в суде.

21.10.2024

🌷Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​#Antitrustnews № 202. ФАС России проведет мониторинг цен на рыбную продукцию на территории России. Окружным судом был вынесен вердикт по антимонопольному иску Epic Games в отношении Google, рассмотрение которого длилось четыре года.

🐠ФАС России проведет мониторинг цен на рыбную продукцию на территории России

В минувшую неделю спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут отметила, что рыбная продукция с учетом динамики роста цен становится непозволительной для большинства граждан.

Спикер также подчеркнула, что еще в сентябре 2023 года цена на горбушу составляла 152 рублей за 1 килограмм, а сейчас на Дальнем Востоке килограмм той же рыбы составляет 270 рублей, а стоимость филе трески и вовсе доходит до 2 тысяч рублей за килограмм.

Антимонопольное ведомство направило рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы о предоставлении информации об объемах вылова и первичной переработке, сведений об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках её хранения. Будет исследовано ценообразование на всю товаропроводящую цепочку: «от рыбака до прилавка».

В частности, согласно официальному источнику, в анализ цен на рыбную продукцию войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины – минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша.

Кроме того, ФАС России уже получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.

⚖️Окружным судом был вынесен вердикт по антимонопольному иску Epic Games в отношении Google, рассмотрение которого длилось четыре года

Напомним, что еще в декабре 2023 года окружной суд США по Северному округу Калифорнии признал действия цифрового гиганта Google на рынке мобильных приложений антиконкурентными в части злоупотребления своим доминирующим положением.

В минувшую неделю Окружным судом был вынесен вердикт по антимонопольному иску Epic Games в отношении Google.

В решении указывается, что Google обязан пойти на существенные уступки в отношении сторонних разработчиков приложений с 1 ноября текущего года со сроком действия до ноября 2027 года.

В частности, суд постановил, что в течение ближайших трех лет магазин Google Play должен стать открытым для других магазинов приложений, более того, корпорация должна предоставить полный доступ сторонним магазинам к своему каталогу приложений.

Кроме того, Google обязали внести изменения в свою биллинговую политику, в рамках которой будет предусмотрено положение об отсутствии необходимости у разработчиков платить комиссию в размере 30% Google, а также позволит им самостоятельно устанавливать цены на свои приложения.

Google запрещено финансово поощрять сторонние компании за предустановку Google Play или отказ от предустановки магазинов приложений конкурентов, а также за эксклюзивное размещение приложений в Google Play.

14.10.2024

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​#Сontractlawnews № 186.

⚖️ Конституционный Суд решит, будет ли применяться срок исковой давности по антикоррупционным искам Прокуратуры.

Напомним, что последние два года Генпрокуратура активно обращается в суд с так называемыми «деприватизационными» исками, в которых просит обратить в доход государства компании, незаконно, по мнению госоргана, приватизированные в 90-х годах.

❗️В деле агроконцерна «Покровский» стоимостью более 9 млрд. руб. суд первой инстанции отклонил доводы о пропуске сроков исковой давности на 20 лет, указав, что эти сроки не распространяются на случаи коррупции.

Апелляционный суд обратил внимание на то, что в судебной практике не сложилось единообразного подхода в указанной части, в связи с чем направил запрос в Конституционный Суд.

8 октября в Конституционном Суде прошли публичные слушания, мнения участников разделились на два лагеря:

📌 одни полагают, что сроки исковой давности должны применяться, поскольку антикоррупционные требования прокуроров считаются исками имущественного характера, следовательно, права заявителя должны иметь временные ограничения;

📌 по мнению других, сроки исковой давности не должны применяться, поскольку антикоррупционные иски имеют другую природу и связаны с защитой публично-правовых интересов.

В скором времени Конституционный Суд огласит решение по этому вопросу.

📢 Громкий корпоративный конфликт в Wildberries перешел в правовое поле.

Бакальчук В.С. намерен оспорить объединение Wildberries и Russ Outdoor.

⚔️ Вчера АС Московской области принял иск Бакальчука В.С., участника ООО «Вайлдберриз» с долей 1%, к Татьяне Ким (в прошлом Бакальчук), которой принадлежит 99% долей общества, к ООО «Вайлдберриз» и к ООО «РВБ» о признании недействительными 24 сделок по отчуждению ООО «Вайлдберриз» 100 % долей в дочерних обществах в пользу ООО «РВБ», а также сделки по передаче доменного имени WB.RU.

Суд также отказал в принятии обеспечительных мер, посчитав, что запрошенные меры могут заблокировать нормальную работу Wildberries, повлиять на деловую репутацию компании и даже подвергнуть компанию информационной блокировке.

Напомним, что в процессе объединения маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ Outdoor ООО «Вайлдберриз» и ООО «Стинн» совместно учредили ООО «РВБ» для дальнейшей передачи активов ООО «Вайлдберриз». Сделка была согласована с ФАС России. Однако после появления новостей о разводе между супругами Бакальчуками в Wildberries разразился корпоративный конфликт. Наблюдать за его развитием можно по ссылке.

👨‍⚖️ Слабость процессуальных возможностей – повод для оценки нестандартных доказательств.

Общество, управляющее МКД, обратилось в суд с иском к компаниям о взыскании неосновательного обогащения и процентов, мотивируя требования тем, что ответчики безвозмездно использовали часть земельного участка МКД под размещение склада строительного магазина.

❌ Суды двух инстанций частично удовлетворили исковые требования, отказав во взыскании за период, в отношении которого в качестве доказательств использования земельного участка истцом были представлены спутниковые снимки. Суды не приняли указанные доказательства ввиду невозможности достоверного установления координат земельных участков.

✔️ Суд округа не согласился, истец, аргументировав объективную слабость своих процессуальных возможностей, смог представить ту часть доказательств, которой обладает. Сомнения суда не должны были быть положены в основу принятых судебных актов. Суды должны были предложить сторонам представить дополнительные объяснения и доказательства или назначить судебную экспертизу. Дело направлено на новое рассмотрение.

👋 До новых встреч! С Вами были Анна Рубина и Никита Рогов!

​​#Antitrustnews № 201. В ФАС России в рамках заседания экспертного совета обсудили новые формы недобросовестной конкуренции. Производители браузеров обвиняют Microsoft в дискриминационном преимуществе Edge.

🖋В ФАС России в рамках заседания экспертного совета обсудили новые формы недобросовестной конкуренции.

На прошлой неделе участники экспертного совета ФАС России по вопросам защиты от недобросовестной конкуренции рассмотрели новую формирующуюся практику недобросовестной конкуренции.

Напомним, что в прошлом дайджесте мы рассказывали про такую форму недобросовестной конкуренции как «гринвошинг», которая представляет из себя экологический маркетинг, в котором применяются методы введения потребителя в заблуждение относительно экологичности продукции или услуги для создания имиджа экологически-ориентированной компании и увеличения продаж.

В ходе экспертного совета ФАС России представила на рассмотрение проект рекомендаций по недопущению гринвошинга, который содержит общие принципы, требования к экологической маркировке, виды экологических заявлений, последствия несоблюдения указанных критериев.

Кроме того, ФАС России отметила тенденцию новых недобросовестных практик, предполагающих размещение на упаковках косметических товаров информации, создающей ложное представление о стране происхождения.

Ожидается, что антимонопольный орган доработает документ, и в скором времени вышеописанная практика будет пресекаться. Однако отметим, что подобные действия со стороны недобросовестных производителей рассматриваются как введение в заблуждение, подпадающее под нарушение статьи 14.2 Закона «О защите конкуренции».

Также ведомство в ходе экспертного совета утвердило так называемую «Белую книгу» лучших практик по предотвращению реализации контрафактного товара на маркетплейсах. Документ основан на анализе успешных практик взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами, а также на примерах, которые показывают эффективные подходы к борьбе с контрафактной продукцией.
В «Белой книге» представлены 20 лучших практик, каждая из которых включает подробное описание действий всех участников процесса — заявителя, маркетплейса и продавца.

По нашему мнению, своего рода научно-практический комментарий антимонопольного органа в сфере НДК будет способствовать эффективной защите интеллектуальных прав и предотвращать реализацию контрафактного товара.

📑Производители браузеров обвиняют Microsoft в дискриминационном преимуществе Edge.

Производители браузеров, включая Vivaldi, Waterfox и Wavebox, и группа веб-разработчиков обратились к Европейской комиссии с требованием пересмотреть подход Microsoft к веб-браузеру Edge.
Отмечается, что Microsoft, злоупотребляя своим доминирующем положением, выставляет рекламу своих продуктов под видом важных системных уведомлений, например, в случае, когда владелец ПК не пользуется браузером Edge, ему отображается предупреждение, в котором утверждается, что Edge является более безопасным решением для работы с данными.

В коллективной жалобе также утверждается, что браузер Edge получает несправедливое преимущество на платформе Windows, а исключение Edge из Закона о цифровых рынках (DMA) создает неравные условия для других браузеров.

В частности, в жалобе указывается на то, что установка веб-браузера Edge по умолчанию на устройствах с Windows затрудняет пользователям переход к другим браузерам, и при подобном преимуществе иные браузеры не могут конкурировать с Edge, то есть веб-браузер Edge служит основным каналом для загрузки других браузеров на ПК с этой операционной системой.

08.10.2024

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​#Antitrustnews № 200. Верховный Суд Российской Федерации признал законным право антимонопольных органов требовать от фондов капитального ремонта недопущения ограничения конкуренции. Итальянское антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении веб-сайта Shein.

🔗Верховный Суд Российской Федерации признал законным право антимонопольных органов требовать от фондов капитального ремонта недопущения ограничения конкуренции.

Исходя из фабулы дела, ранее Санкт-Петербургским УФАС России было выявлено нарушение со стороны петербургского фонда «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», которое было выражено в одностороннем расторжении фондом договоров с подрядной организацией.

Антимонопольное ведомство выдало предупреждение фонду капитального ремонта об устранении нарушения, в части нарушения запретов, установленных для органов власти статьей 15 Закона «О защите конкуренции».

При этом ведомство придерживалось той позиции, что у оператора капитального ремонта имеются государственно властные полномочия, следовательно, на фонд распространяются запреты, установленные статьей 15 Закона «О защите конкуренции».

Не согласившись с данными выводами, фонд обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, однако позиция УФАС России была поддержана судами первой и апелляционной инстанций. Кассация округа отменила решения нижестоящих судов.

Постановлением от 27.09.2024 Верховный Суд Российской Федерации поставил точку в данном правовом вопросе в деле № А56-9935/2023 и указал на легитимность позиции антимонопольных органов в части отнесения деятельности фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах антимонопольному контролю наравне с органами государственной власти.

Обратим внимание, что недавно в рамках дела № А29-3852/2023 Верховный Суд Российской Федерации также указал на правомерность подхода антимонопольных органов в части отнесения Социального Фонда России и его территориальных органов к государственным органам власти, указав, что Социальный Фонд осуществляет «публично-властные полномочия», хотя формально и не является органом государственной власти.

🛍Итальянское антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении веб-сайта Shein

Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении международного онлайн-ритейлера быстрой моды Shein, указав, что ритейлер вводит потребителей в заблуждение путем расплывчатых и сбивающих с толку экологических заявлений.

Отметим, что Shein специализируется на категории fast fashion — дешевой, быстро производимой одежды, не рассчитанной на долгое использование. Компанию неоднократно критиковали за то, что она провоцирует чрезмерное потребление и покупку одежды на один раз, тем самым вредя окружающей среде.

По данным антимонопольного ведомства Италии, информация о коллекции одежды «evoluSHEIN», заявленной как экологичная, может ввести потребителя в заблуждение относительно количества используемых «зеленых» волокон, а также по причине ложного информирования потребителя о том, что одежда данной коллекции может быть в дальнейшем переработана.

Отметим, что «зелёный камуфляж» (англ. Greenwashing) или «гринвошинг» - форма экологического маркетинга, в которой обширно применяются методы введения потребителя в заблуждение относительно экологичности продукции или услуги. «Зелёный камуфляж» используется для создания имиджа экологически-ориентированной компании и увеличения продаж.

В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост данного неконкурентного явления.

⚖️Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​​​#Contractlawnews № 185.

📝 Окружной суд рассмотрел кассационную жалобу в стихах

Фабула дела: общество (исполнитель) обратилось в суд с иском к администрации (заказчик) о взыскании неустойки за нарушение срока оплаты дополнительных работ по благоустройству улицы Зайцева и Москворецкой набережной в городе Коломна Московской области.

Суды двух инстанций удовлетворили требования истца, снизив размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ ниже однократной учетной ставки Банка России.

Не согласившись с судебными актами, истец обратился в кассационный суд с жалобой, изложенной в стихах:

«Подали апелляцию в Десятку —
Исправят недоразуменье точно здесь
И призовут нижестоящий суд к порядку.
Но все без толку! Не шутка ли небес?

Но нельзя же снижать неустойки
Ниже ставки ЦБ, ну нельзя!
Пленум вывел запрет этот строгий.
Почитайте сей пленум, друзья!»

⚖️ Арбитражный суд Московского округа принял кассационную жалобу к рассмотрению, но позднее, в связи с просьбой ответчика, предложил истцу представить письменные пояснения.

Кассационный суд напомнил, что:
❗️снижение неустойки ниже однократной ставки допускается только в исключительных случаях, если будет установлено, что взыскание неустойки в предусмотренном размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В настоящем деле суды при снижении размера неустойки не обосновали исключительность рассматриваемого ими случая, в связи с чем судебные акты нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

🥷🏻Действия стороны судебного спора по сокрытию от суда ключевых доказательств не отвечают критериям добросовестного поведения.

Фабула дела: между заводом (заказчик) и обществом (исполнитель) был заключен рамочный договор о сотрудничестве. Согласно технического задания к договору, исполнитель обязался запроектировать и изготовить кабину для аэролодки "Пиранья-6".

Завод изготовленную кабину не принял в связи с наличием недостатков, в одностороннем порядке отказался от договора и обратился в суд с иском к обществу с требованиями о взыскании неотработанного аванса и процентов.

Суды двух инстанций, удовлетворяя требования истца, сослались на то, что результат работ не достигнут, срок выполнения работ нарушен, заявленный односторонний отказ от исполнения договора является законным.

📢 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

🖇 Суды не учли, что истец скрыл от них актуальную редакцию рамочного договора и технического задания. Истец представлял соответствующие доказательства в суд апелляционной инстанции, который не дал им какую-либо оценку и не разрешил вопрос об их принятии или отказе в их принятии.

🖇 Вместе с тем, этими документами подтверждалось, что у заказчика имелась встречная обязанность по предоставлению подрядчику корпуса аэролодки. Если срок исполнения обязательств исполнителем и результат работ зависел от действий заказчика, то в удовлетворении иска должно было быть отказано.

🖇 При таких обстоятельствах действия истца по сокрытию от суда ключевых доказательств не отвечают критериям добросовестного поведения в соответствии со статьей 10 ГК РФ.

👋 До новых встреч! С Вами были Анна Рубина и Никита Рогов!

​​#Antitrustnews № 199. ФАС России выдала предупреждение крупнейшему табачному поставщику АО «ТК «Мегаполис». Американская авиакомпания Alaska Airlines завершила сделку по приобретению Hawaiian Airlines за $1,9 миллиарда.

🖋ФАС России выдала предупреждение крупнейшему табачному поставщику АО «ТК «Мегаполис»

Согласно официальному сайту антимонопольной службы, в минувшую неделю ФАС России выдала предупреждение поставщику табачной продукции АО «ТК «Мегаполис», который, согласно проведенному анализу службы, занимая доминирующее положение на рынке торговли табачной продукции, злоупотребляет своим положением в части навязывания невыгодных условий договора, а также создает дискриминационные условия для контрагентов на указанном рынке.

Группа компаний «Мегаполис» — российский холдинг, основной дистрибьютор табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco. Согласно рейтингу Forbes «200 крупнейших частных компаний России», «ТК «Мегаполис» на российском рынке является шестым по объёму выручки с показателем в 789,2 миллиарда рублей за 2021 год.

В рамках анализа жалоб участников рынка табачной продукции, ведомство установило, что при исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия. В частности, было выявлено, что возможность оплатить товар после его получения предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции. При этом в образце договора поставки и положениях коммерческой политики сайта компании таких условий не установлено.

Полагаем, что при подобных обстоятельствах дела, действия компании могут содержать признаки нарушения пункта 3, 8 части 1 статьи 10 Закона 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» и могут привести к ущемлению интересов контрагентов. Отметим, что при неисполнении предупреждения «ТК «Мегаполис», в отношении поставщика будет возбуждено антимонопольное дело, которое впоследствии повлечет за собой возбуждение административного дела, и как следствие компании грозит крупный антимонопольный оборотный штраф.
Согласно предупреждению службы, в течение 30 дней доминант обязан прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар, навязывание покупки дополнительной продукции, направить контрагентам уведомления о возможности приобрести товары без необходимости исполнять дискриминационные условия, изменить типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы пост-оплаты.

🛩Американская авиакомпания Alaska Airlines завершила сделку по приобретению Hawaiian Airlines за $1,9 миллиарда

В минувшую неделю американская авиакомпания Alaska Airlines официально завершила приобретение Hawaiian Airlines за $1,9 млрд., что стало важным событием в авиационной отрасли США.

Отметим, что Министерство юстиции США, которое в последние годы активно блокировало слияния авиакомпаний ввиду существенных опасений по поводу нарушения конкуренции, не стало препятствовать сделке между Alaska и Hawaiian. Более того, сделка между Alaska Airlines и Hawaiian Airlines была рассмотрена как выгодная для рынка.

Сделка была заключена после достижения соглашения с Министерством транспорта США, из которого следует, что сделка слияния укрепит позиции Alaska Airlines как одной из ведущих авиакомпаний США и расширит её возможности в обслуживании как внутренних, так и международных рейсов.

Между Министерством транспорта и авиакомпанией были разработаны условия, в рамках которых были приняты меры защиты прав потребителей, в частности были предписаны некоторые условия сделки:

📌Hawaiian Airlines сохранит свои ключевые маршруты.
📌Реализация ряда мер по защите часто летающих пассажиров и предоставление компенсаций за сбои в обслуживании.
📌Соглашение будет действовать в течение 6 лет.

Дополним, что акции Hawaiian Airlines будут исключены из листинга (совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список) и прекратят торговаться на американской бирже Nasdaq.

24.09.2024

✨Хорошей недели и до новых встреч! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​💼 Итоги конференции Право.ru: Ответственность топ-менеджеров компании

20 сентября консультанты «Каменская & партнеры» приняли участие в конференции и вместе с коллегами из юридического сообщества обсудили, как грамотно выстроить работу бизнеса, какие риски могут возникнуть у руководителей компании, как их нивелировать, и какую ответственность будет нести топ-менеджмент в случае некачественного управления рисками.

Юристы выработали несколько практических советов для бизнеса, которые можно применять уже сейчас:

📌 внутри компании рекомендуется предусмотреть эффективную систему документооборота, ввести систему визирования документов, регулярно проводить внутренние проверки и внешний аудит;

📌 желательно назначить сотрудников, которые будут регулярно отслеживать и сообщать руководству об изменениях законодательства по направлению деятельности компании и ее контрагентов;

📌 рекомендуется ввести в работу компании санкционный комплаенс, проверять санкционные списки и пакеты санкций, только после этого принимать решение о работе с тем или иным лицом;

📌 особое внимание стоит уделить качественному составлению документов, как внутренних, корпоративных, так и договорных, особенно разделам о предмете, гарантиях, заверениях и ответственности;

📌 руководству компании крайне важно не бездействовать, а получать информацию о деятельности компании, участвовать в принятии деловых решений и в корпоративных процедурах;

📌 топ-менеджменту компании нужно иметь ввиду, что помимо преференций, они имеют обязательства перед компанией и ее контрагентами, и в случае ошибки с них могут быть взысканы убытки, или они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности;

📌 в случае возникновения нештатной ситуации, практики советуют руководителям бизнеса незамедлительно обращаться к внутренней юридической службе или внешним консультантам для получения качественной правовой помощи.

«С большой силой приходит большая ответственность» – древняя пословица.

☀️ Хорошей рабочей недели, с Вами были Анна Рубина и Александра Шрамко!

​​#Antitrustnews № 198. Маркетплейс Ozon исполнил предупреждение ФАС России. Комиссия по конкуренции Индии (CCI) обвинила Amazon и производителей смартфонов в нарушении конкуренции.

🔗Маркетплейс Ozon исполнил предупреждение ФАС России

Напомним, что в апреле этого года ФАС России выдала маркетплейсу Ozon предупреждение, согласно которому антимонопольное ведомство требовало от компании внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения законодательства.
ФАС установила, что хозяйствующий субъект Ozon, занимающий коллективное доминирующее положение с его конкурентом Wildberries, навязывал продавцам участие в услуге «Баллы за скидки» и необоснованно отказывал в заключении договоров.

Однако согласно официальному сайту службы, онлайн-площадка на прошлой неделе исполнила выданное ФАС России предупреждение.

Регулятор указал, что площадка Ozon ввела все необходимые изменения в оферту, в частности:

📌отразила в договоре с продавцами исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения;
📌упорядочила перечень мер ответственности продавцов за отдельные нарушения;
📌установила понятные условия подключения и отключения услуги «Баллы за скидки»;
📌 обеспечила возможность для продавцов передавать покупателю свои контактные данные при возникновении подобной необходимости.

По мнению регулятора, исполнение предупреждения повысит качество услуг компании и будет способствовать формированию прозрачных условий как для продавцов, так и для покупателей.

📲Комиссия по конкуренции Индии (CCI) обвинила Amazon и производителей смартфонов в нарушении конкуренции

Антимонопольное расследование, проведенное Комиссией по конкуренции Индии (CCI), показало, что Amazon и Flipkart нарушали местные законы о конкуренции, отдавая предпочтение избранным продавцам. В частности CCI утверждает, что Amazon и Flipkart «резко снижали цены» на смартфоны определенных компаний, нанося ущерб другим компаниям-производителям.

Более того, Flipkart размещал свою продукцию только на индийских интернет-магазинах, что является существенным нарушениям антимонопольного законодательства.

Отметим, что Flipkart — компания, занимающаяся электронной коммерцией, основанная в 2007 году в Бангалоре (Индия).

По официальным источникам, в сговор с Amazon были вовлечены индийские подразделения пяти производителей смартфонов: Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme и OnePlus, в то же время с Flipkart были вовлечены следующие производители смартфонов: Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo и Realme.

В Комиссии по конкуренции Индии считают, что площадки и производители ввели практику «эксклюзивных запусков телефонов», а также CCI было установлено, что подобная практика противоречит не только свободной и честной конкуренции, но и интересам потребителей.

16.09.2024

🌸 Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​🏡Механизм взыскания земельных платежей в бесспорном порядке

В Госдуму внесли законопроект о введении механизма взыскания платежей за использование публичных земельных участков (ЗУ), который позволит судебным приставам взыскивать платежи без судебного решения. В эксперименте будут участвовать объекты, которые находятся на территории г. Москвы.

Порядок взыскания:

📌сообщение о включении землепользователя в реестр землепользования и начислении платы за землепользование будет размещаться в Федресурсе;
📌в случае непоступления платы в срок уполномоченный орган испол.власти г. Москвы будет обращаться к нотариусу за проставлением исполнительной надписи, которая является исполнительным документом (взыскание осуществляется в бесспорном порядке);
📌аналогичный порядок предлагается распространить и на взыскание платежей по договорам аренды ЗУ, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация предлагаемых мер необходима для повышения эффективности использования ЗУ, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Нововведение обеспечит сокращение случаев использования без законных оснований ЗУ, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких ЗУ.

🔎Требованиях к иностранному взыскателю в исполнительном производстве

Компания Шанель в суде взыскала с ИП денежные средства. В ходе исполнительного производства судебные приставы взыскали с ИП деньги, которые поместили на депозит ФССП. Представитель Шанель по нотариальной доверенности попросил перечислить средства на его счет в российском банке.

Судебные приставы отказали – по новым правилам Закон об исполнительном производстве (Закон об ИП) разрешает перечислять деньги только на счет взыскателя, открытый в российском банке/его казначейского счета.

Суды встали на сторону представителя Шанель и признали отказ судебного пристава незаконным – право на получение присужденных сумм специально оговорено в доверенности, следовательно, Представитель Шанель вправе просить перечислить деньги на свой счет.

ВС РФ отменил судебные акты, в удовлетворении иска отказал:

📌19.01.2023 вступили в силу поправки в Закон об ИП, которыми устанавливается обязанность иностранному взыскателю указывать в заявлении о возбуждении исполпроизводстве реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российском банке/его казначейского счета;
📌несоответствие заявления требованиям Закона об ИП является основанием для отказа в возбуждении исполпроизводства, следовательно, реквизиты банковского счета взыскателя не могут быть заменены на счет представителя взыскателя;
📌с учетом изложенного и принимая во внимание, что Законом об ИП (в новой редакции) предусмотрено перечисление денег исключительно на счет взыскателя, взысканные в рамках настоящего исполпроизводства денежные средства правомерно не перечислены на указанный расчетный счет, не принадлежащий взыскателю;
📌 выдача доверенности взыскателем иному лицу для представительства в исполпроизводстве не является обстоятельством, исключающим необходимость соблюдения любым взыскателем, а также его представителем требований Законом об ИП.

💫 Хороших выходных! С вами была Александра Шрамко!

#Litigationnews 168

Сегодня рассмотрим статистику ВС за первые 6 месяцев 2024 г., расскажем о законопроекте о взыскании долга по договору аренды публичных участков через нотариуса, а также кейс о требованиях к иностранному взыскателю в исполнительном производстве.

📊Статистика ВС за первое полугодие 2024 г.

ВС опубликовал обзор статистических данных рассмотрения дел в первом полугодии 2024 г.

Наиболее интересные цифры:

Президиум ВС:
📌всего поступило и было рассмотрено 1792 надзорных жалоб (в сравнении с I полугодием 2023 г. на 13% меньше), из них по уголовным делам – 85%, по экономическим спорам – 20%, по административным – 10%, по гражданским – 4%;
📌практически в 2 раза уменьшилось количество поданных надзорных жалоб по уголовным делам.

Апелляционная коллегия:
📌на 5% увеличилось количество рассматриваемых административных дел;
📌не рассматривались гражданские дела (тогда как в I полугодии 2023 г. рассмотрено 4 гражданских дела).

СК по гражданским делам:
📌остается стабильной тенденция увеличения количества поданных жалоб (2% увеличилось количество рассмотренных дел по сравнению с I полугодием 2023 г.);
📌в сравнении с I полугодием 2023 г. на 10% уменьшилось количество дел, рассмотренных в с/з;
📌остается лидером по проценту удовлетворения кассационных жалоб;
📌увеличилось в 2 раза количество оставленных без изменений судебных актов в сравнении с I полугодием 2023 г.;
📌на 22% уменьшилось количество отмененных судебных актов в сравнении с I полугодием 2023 г.

СК по экономическим спорам:
📌рассмотрено на 12% меньше кассационных жалоб, чем в соответствующий период в 2023 г., но передано 252 дел в с/з (тогда как в прошлый период при меньшем количестве жалоб передано было 240 дел);
📌на 3% увеличился процент удовлетворения переданных жалоб в сравнении с I полугодием 2023 г.;
📌чаще всего отменялись решения судов первой инстанции, а дела отправлялись на пересмотр (на 18% увеличилось количество по сравнению с аналогичным периодом);
📌практически в 2 раза увеличилось количество отмененных решений суда первой инстанции с принятием нового судебного акта.

СК по административным делам:
📌на 20% сократилось число вынесенных решений по делам 1 инстанции по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.;
📌на 7% увеличилось количество рассматриваемых кассационных жалоб, но на 20% сократилось количество дел, рассмотренных в с/з;
📌сократилось число рассмотренных дел по жалобам на постановления мировых судей (на 30% и на постановления районных судов (на 24%) (в прошлом полугодии было увеличение).

СК по уголовным делам:
📌в апелляции рассмотрено 37 дел, тогда как в аналогичном полугодии 2023 г. было рассмотрено 47 дел);
📌рассмотрено на 24% меньше кассационных жалоб, 356 дел передано на рассмотрение в с/з (в первом полугодии 2023 г. – 389 дел).

​​#Contractlawnews № 184.

🧐 Можно ли признать соавтором того, кто не вносил творческий вклад, но помогал технически и финансово❓

Фабула дела: гражданин совместно с несколькими авторами разработал изобретение, однако, патент на него был выдан обществу, на технической и финансовой базе которого был разработан образец, в связи с чем гражданин обратился в суд с иском о признании патента недействительным, просил выдать новый с указанием в качестве патентообладателя только себя, также просил удалить из числа соавторов директора общества.

Суд по интеллектуальным правам, в т.ч. Президиум, признал истца сопатентообладателем, в то же время пришел к выводу о противоречивом характере остальных требований истца.

🖇 С одной стороны, истец подтверждал наличие устных договоренностей в отношении авторского состава изобретения и передачи прав на него хозяйственному обществу, участниками которого будут являться все авторы.

🖇 С другой стороны, истец оспаривал наличие творческого вклада директора общества в создание этого технического решения. Суд признал такое поведение противоречивым и применил принцип эстоппель.

📢 В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, гражданин указал, что у него не было никаких договоренностей по соавторству и патентообладанию с обществом и его директором, и что последний никакого творческого вклада в изобретение никогда не вносил.

Верховный Суд пересмотрит дело 24 сентября.

🔥 Арендодатель или арендатор должен приводить здание в соответствие с требованиями пожарной безопасности❓

Фабула дела: администрация (арендодатель) обратилась в суд с иском к обществу (арендатору) об обязании общества привести здания котельных в соответствие с требованиями пожарной безопасности в связи с выдачей соответствующего предписания МЧС России, ссылаясь на условия договора, обязывающие арендатора проводить капитальный ремонт.

🛠 Суды трех инстанций в удовлетворении иска отказали, указав, что законом обязанность по осуществлению капитального ремонт возложена на собственника, а договором аренды не определена обязанность общества осуществлять капитальный ремонт в целях соблюдения норм противопожарной безопасности.

⚖️ В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, администрация указала, что, вопреки выводу судов, она не пытается переложить ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на арендатора, так как заявила требование об обязании арендатора исполнить согласованные сторонами условия договора аренды.

Верховный Суд пересмотрит дело 19 сентября.

⚠️ Эффективность расходования бюджетных средств имеет приоритет над частноправовым регулированием

Фабула дела: ВШЭ (заказчик) обратилась в суд с иском к обществу (подрядчик) о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, ссылаясь на то, что подрядчик выполнил работы по капитальному ремонту в здании на ул. Старой Басманной, а затем Управление делами Президента выявило превышение стоимости работ, в связи с чем на указанную сумму подрядчик неосновательно обогатился.

❌ Судами первых двух инстанций в удовлетворении иска было отказано, поскольку заказчик работы принял, акты КС-2, КС-3 подписал, оплату по договору произвел, претензий по объему и качеству выполненных работ не предъявлял.

👨‍⚖️ Однако суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение, указал, что нормы гражданского законодательства не препятствуют заказчику заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ на основании проверки государственного органа.

👋 До новых встреч! С Вами были Анна Рубина и Никита Рогов!

​​#Antitrustnews № 197. Кассация поддержала решение, предписание и административные штрафы, назначенные ФАС России в отношении производителей листового стекла «Ларта Гласс Рязань» и «Ларта Гласс Ростов». В Великобритании вспыхнул скандал из-за примененной схемы динамичного ценообразования в действиях билетного оператора Ticketmaster.

Кассация поддержала решение, предписание и административные штрафы, назначенные ФАС России в отношении производителей листового стекла «Ларта Гласс Рязань» и «Ларта Гласс Ростов»

Отметим, что ранее ФАС России было выявлено, что предприятия «Ларта Гласс Рязань» и «Ларта Гласс Ростов», занимая доминирующее положение на рынке листового стекла, с января 2021 года по июль 2022 года искусственно увеличили цену на продажу данной продукции на
80-90%.

Анализ антимонопольной службы показал, что стоимость листового стекла увеличивалась более быстрыми темпами при незначительном росте себестоимости, что подтвердило факт установления монопольно высокой цены субъектами, занимающими коллективное доминирующее положение.

Компаниям были выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, в рамках административного производства обществам были назначены штрафы в размерах 113 305 691 рублей для ООО «Ларта Гласс Рязань» и 113 792 020 рублей для ООО «Ларта Гласс Ростов». С решениями общества не были согласны и оспорили их законность в суде.

Отметим, что судебный акт по делу № А40-193344/22 был принят в закрытом судебном заседании, однако суды трех инстанций поддержали решение ФАС России.

В Великобритании вспыхнул скандал из-за примененной схемы динамичного ценообразования и монопольно высоких цен, установленных билетным оператором Ticketmaster.

Билетный оператор Великобритании Ticketmaster оказался в центре скандала в преддверии концертного тура британской рок-группы Oasis. Отмечается, что фанаты группы провели много томительных часов на сайте Ticketmaster, пытаясь выкупить билеты на долгожданный тур воссоединившейся манчестерской группы.

Первоначально билеты на концерт рекламировались по цене 148,50 фунтов, однако, когда старт продаж был открыт, было выявлено, что обычные билеты в стоячий партер были переименованы в «востребованные» и выросли в цене до 355,20 фунтов.

Напомним, что Ticketmaster Entertainment — американская компания по продаже и распространению билетов, базирующаяся в Беверли-Хиллз и осуществляющая свою деятельность во многих странах мира.

Теперь владельцам билетного оператора предстоит ответить на ряд вопросов со стороны антимонопольных ведомств и Министерства культуры Великобритании.

Отметим, что подобные практики в настоящее время имеют устоявшееся название - «динамическое ценообразование», при котором продавец не устанавливает фиксированную цену на свой продукт, корректируя свою цену в ответ на изменение спроса. Предполагается, что подобная система позволяет артистам получать большую долю доходов, которые в противном случае поступали бы от перепродажи билетов.

Отметим, что компания Ticketmaster два года назад уже оказывалась в эпицентре похожего скандала с продажей билетов на концертный тур Тейлор Свифт.

Так, в 2022 году Ticketmaster экспериментировала с динамическим ценообразованием, варьируя цену билета в зависимости от спроса. В первый день предварительной продажи билетов на концертный тур Тейлор Свифт, официальный сайт компании Ticketmaster «обрушился» и перестал работать на некоторое время. При этом Ticketmaster немедленно опубликовала заявление, в котором говорилось, что они работают над устранением неполадок, «поскольку сайт не был готов принять огромную силу сотен тысяч поклонников Свифт» и впоследствии сообщил, что сотни тысяч билетов уже проданы.

По нашему мнению, в вышеописанных действиях Ticketmaster наблюдается злоупотребление доминирующим положением на рынке продажи билетов в части установления монопольно высокой цены, манипулирование цен на рынке.

09.09.2024

🌸 Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​⚖️ ВС о значении института пересмотра судебных актов по новым/вновь открывшимся обстоятельствам

Кредитор обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов (РТК) по требованию из договора займа и договора поручительства. Возражая против указанного требования, финансовый управляющий потребовал признания договоров займа и поручительства недействительными.

Суд удовлетворил заявление финансового управляющего, в удовлетворении заявления кредитора – отказал. Договор займа является незаключенным по мотиву его безденежности и невозможности передать заемщику сумму займа. Также не обоснована целесообразность получения займа заемщиком.

Впоследствии кредитор заявил требование о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на ранее не известные ему обстоятельства и ряд новых доказательств, которые по мнению кредитора подтверждают задолженность.

Суд поддержал доводы кредитора и включил его требования в РТК. С ним не согласилась апелляция – суд посчитал, что приведенные обстоятельства не являются вновь открывшимися, а представляют собой лишь новые доказательства, которые и ранее были доступны кредитору. Суд округа поддержал выводы суда первой инстанции.

Позиция ВС:

📌институт пересмотра судебных актов по новым/вновь открывшимся обстоятельствам является чрезвычайным средством возобновления дела и необходим для того, чтобы исключить ошибочные суд.акты в ситуации, когда об обстоятельствах, позволяющих сделать вывод об ошибке, стало известно после вынесения этих судебных актов;
📌при определении критериев пересмотра должен быть соблюден баланс между принципом правовой определенности, с одной стороны, и недопустимостью существования объективно ошибочных решений, с другой;
📌в настоящем деле основанием для отказа во включении в РТК послужила установленная судами совокупность обстоятельств (в т.ч. отсутствие у кредитора. средств, достаточных для предоставления займа, недоказанность фактического получения суммы), суды также указали на нераскрытие целесообразности получения такого займа и его использование;
📌приведенные в качестве вновь открывшихся обстоятельства получения спорных денежных средств существовали на момент рассмотрения судами обособленного спора по существу, о чем кредитор не мог не знать;
📌апелляция верно указала, что представленные кредитором доказательства являются новыми в подтверждение ранее исследованных судами обстоятельств, которые основанием для пересмотра судебных актов не являются.

Акты судов первой и кассационной инстанции отменены, постановление апелляционного суда оставлено в силе.

💫 Хороших выходных! С вами были Александра Шрамко и Дмитрий Мирошниченко!

#Litigationnews 167

Сегодня рассмотрим изменения в ГПК, вступившие в действие с 1 сентября, законопроект об установлении единого срока на подачу заявления об индексации и разъяснения ВС о роли института пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в банкротных делах.

👨🏻‍⚖️Изменения в ГПК с 1 сентября 2024 г.

1 сентября 2024 г. начали действовать поправки в ГПК, среди них:

📌к заявлению о вынесении судебного приказа необходимо прикладывать квитанцию об уплате госпошлины, а также доказательства направления должнику копии заявления;
📌изменился срок вынесения самого судебного приказа – теперь он составляет 10 рабочих дней (раньше было 5 рабочих дней);
📌увеличилась предельная сумма требований, рассматриваемых в порядке упрощенного производства – с 100 тыс. руб. до 250 тыс. руб.;
📌максимальный срок, на который может быть отложено составление мотивированного судебного постановления, увеличен с 5 рабочих дней до 10 рабочих дней;
📌с принятием поправок в мотивированных актах суды обязаны указывать дату их изготовления;
📌аудиопротоколирование теперь является главным средством фиксации хода заседания, а письменный протокол – дополнительным;
📌сокращён перечень сведений, подлежащих включению в письменный протокол открытого заседания: теперь в него не требуется вносить объяснения участников дела, показания свидетелей и разъяснения экспертами своих заключений.

💸Изменения в порядке индексации присужденных сумм

Минюст России разработал законопроект, которым устанавливается единый срок подачи заявления об индексации присужденных судом денежных сумм.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления КС, который ранее по запросу ВС проверил конституционность ст. 183 АПК и выявил, что норма позволяет произвольно определять срок для обращения взыскателя или должника в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм. КС поручил законодателю принять меры по устранению выявленного пробела.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 183 АПК правилом о том, что заявление об индексации присужденных денежных сумм может быть подано взыскателем/должником в срок, не превышающий 1 года со дня исполнения должником судебного акта. При этом данный срок может быть восстановлен, если он пропущен заявителем по уважительным причинам. Аналогичные по содержанию положения предлагается внести в ГПК и КАС.

​​#Contractlawnews № 183.

🔨 Если подрядчик выполнил работы некачественно, заказчик не может применять сразу несколько способов защиты своих прав.

Учреждение, ссылаясь на нарушение срока выполнения работ, сообщило обществу об отказе от договора подряда.

Возражая против отказа, общество обратилось в суд с требованиями об его оспаривании, а также о взыскании долга и неустойки по договору, впоследствии снизив размер требований, исключив из них стоимость некачественных работ.

Суд иск удовлетворил частично, уменьшив стоимость качественно выполненных работ на стоимость устранения недостатков. С ним согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.

Позиция ВС РФ:

📌 если работы выполнены некачественно, заказчик вправе прибегнуть к одному из нескольких способов защиты: потребовать от подрядчика либо устранения недостатков, либо возмещения своих расходов на их устранение, либо уменьшения цены договора;

📌 данные способы являются альтернативными – применение сразу нескольких из них недопустимо. В противном случае на подрядчика будет возложено двойное обременение, а заказчик получит необоснованную выгоду;

📌 в данном деле фактически произошло как уменьшение стоимости фактических работ на стоимость работ ненадлежащего качества, так взыскание с подрядчика расходов на устранение недостатков.

Акты нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

📃 Довод должника об обременительности договорных условий должен быть обоснован.

Компания и завод заключили договор поставки вагонов. В одном из них были обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия, которые не были своевременно устранены заводом. В связи с этим компания потребовала взыскания неустойки за нарушение сроков ремонта, рассчитанной от стоимости вагона в целом.

Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на отсутствие оснований для начисления неустойки и злоупотребление истцом правом.

Апелляционный суд решение отменил и частично удовлетворил иск. Условие договора о расчете неустойки на основании стоимости вагона признано обременительным, а неустойка взыскана исходя из стоимости работ по нанесению ЛКП.

⚖️ Суд округа выводы нижестоящих инстанций не поддержал, отметив, что ответчику были известны условия договора, в т.ч. об ответственности. Ответчик не доказал о том, что заключение договора в предложенной истцом редакции являлось для него вынужденным. Также суды не дали надлежащую оценку вопросу соблюдения гарантийного срока на товар.

Акты судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

💵 Систематическая оплата работ свидетельствует о наличии правоотношений.

Компания на протяжении нескольких месяцев систематически переводила предпринимателю денежные средства. Впоследствии ИП свою деятельность прекратил, а компания потребовала возврата перечисленных средств как неосновательного обогащения, указывая на отсутствие встречного предоставление и договора в принципе. Ответчик же пояснил, что между ним и компанией был заключен договор подряда.

Суд первой инстанции в иске отказал, исходив из того, что перечисление денег носило целевой характер. Апелляция и кассация пришли к иным выводам. По мнению судов, именно ответчик должен доказать выполнение работ. Суды посчитали, что отсутствие письменной формы договора позволяет говорить о его незаключенности.

Позиция ВС РФ:

🖇 соблюдение письменной формы не является условием заключения договора подряда, стороны не лишены права доказывать наличие достигнутого соглашения;

🖇 суды проигнорировали довод о том, что платежи осуществлялись в течение длительного периода времени и имели целевое назначение;

🖇 подряд по общему правилу не предусматривает аванса, следовательно, сама по себе уплата денег может свидетельствовать о выполнении работ;

🖇 суды не учли и то, что работы по договору подряда имеют выраженный характер, проверить факт их выполнения возможно посредством широкого круга доказательств, в т.ч. судебной экспертизы.

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

🤝 До новых встреч! С Вами были Анна Рубина и Дмитрий Мирошниченко!

​​#Procurementlawnews № 74 На этой неделе дайджест по вопросам закупочной деятельности посвящён следующим темам:

🛂С 01.01.2025 корпорация МСП будет проверять большее количество заказчиков (Закон № 223-ФЗ)

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 22.08.2024 N 2266-р увеличится список заказчиков, чьи проекты планов закупки и изменений в такие планы проходят оценку соответствия закону в части СМСП.

В этот список попало более 200 компаний, в том числе аэропорты, ресурсоснабжающие, научно-технические и другие организации. При этом ряд действующих позиций из перечня исключат.

Корпорация МСП проверяет на соответствие действующему закону:

📌проекты планов закупки;
📌проекты изменений в планы, если годовой объем закупок среди СМСП уменьшают до уровня ниже нормативного или меняют информацию о закупках по перечню товаров, работ, услуг, которые приобретают у СМСП.

📑Изменится форма предоставления сведений о лицензии

Федеральным законом от 08.08.2024 № 310-ФЗ вносятся изменения Закон №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в частности в часть 8 статьи 21, которая уточняет форму предоставления сведений о лицензии.

Сведения о конкретной лицензии будут предоставляться заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий либо в виде справки об отсутствии запрашиваемых сведений.

Текущая редакция Закона № 99-ФЗ предусматривает возможность предоставления сведений о конкретной лицензии по выбору заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью:

📌в виде выписки из реестра лицензий;
📌в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении;
📌в виде справки об отсутствии запрашиваемых сведений, если в реестре лицензий такие сведения отсутствуют или невозможно определить конкретного лицензиата.

Изменения вступят в силу с 05.02.2025.

⚖️ Достаточно ли в составе заявки предоставить выписку из ЕГРЮЛ, содержащую информацию о наличии лицензии у участника закупки? (Закон № 44-ФЗ)

Заказчик объявил закупку на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования. Извещение содержало требование о наличии действующей лицензии. Соответствие требованию можно было подтвердить копией действующей лицензии либо выпиской из реестра лицензий.
Один из участников подал жалобу в антимонопольный орган на действия заказчика. Последний необоснованно допустил к закупке нескольких участников, в том числе победителя. Их заявки не содержали указанных выше подтверждающих документов.

Суд первой инстанции поддержал решение контролёров.

Суды апелляционной и кассационной инстанции с ними не согласились:

📌извещение не ограничивало объём подтверждающих документов участника закупки;
📌сведения о наличии лицензии у участников закупки содержались в выписке из ЕГРЮЛ. При рассмотрении заявок участников комиссия заказчика проверила информацию в реестрах и убедилась, что участники имеют действующие лицензии. Оснований для отклонения заявок не было.

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.08.2024 по делу № А70-19556/2023

Хорошего дня! С Вами была Ольга Жвирбля 👋

​​⚖️ Компания Tesla подала антимонопольный иск на действия органов власти в штате Луизиана, ограничивающие конкуренцию

Напомним, что американская компания Tesla, (название компания получила в честь американского изобретателя в области электротехники Николы Теслы) основанная в 2003 году, является производителем электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
Так, антимонопольный иск был подан Tesla в окружной суд США на органы власти в штате Луизиана, также в качестве соответчиков были указаны ассоциация дилеров и несколько дилерских компаний.

В иске указывается, что закон Луизианы, запрещающий автопроизводителям продавать машины автопроизводителям напрямую, и разрешающий осуществлять продажу автомобильных средств только через дилеров, мешает развитию торговли между штатами, предполагая, что подобные действия создают существенные ограничения для продажи электромобилей клиентам.
Помимо запрета прямых продаж, Tesla также утверждает, что ответчики не разрешают компании сдавать в аренду свои автомобили и открывать ремонтные мастерские.

В иске установлено, что электромобилями Tesla в штате Луизиана пользуется около 3 тысяч человек, которые вынуждены выезжать за пределы штата для покупки электрокара.

Отметим, что упомянутый закон Луизианы был принят еще в 2017 году, вместе с тем в США подобная практика «запрета продажи автомобилей напрямую» применяется с 1950-х годов.

По мнению штата Луизиана, подобные ограничительные действия направлены на предотвращение произвольного закрытия магазинов автомобильными компаниями.

Однако, по нашему мнению, подобная практика является существенным нарушением со стороны органов власти антимонопольного права и создает угрозу подобным актом здоровой конкуренции, создавая преимущества дилерским центрам.Отметим, что компания Tesla уже имеет опыт в подобных судебных спорах и в 2016 году компания подала аналогичный иск к штату Мичиган после того, как местные власти отказали компании в выдаче лицензии на открытие собственного магазина. Спор был урегулирован в пользу Tesla.

🌸 Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

#Antitrustnews № 196. ФАС России возбудила дела в отношении операторов связи МТС, Билайн, Мегафон, не исполнивших предупреждение службы. Компания Tesla подала антимонопольный иск на действия органов власти в штате Луизиана, ограничивающие конкуренцию.

📲 ФАС России возбудила дела в отношении операторов связи МТС, Билайн, Мегафон, не исполнивших предупреждение службы

Напомним, что этим летом ФАС России выдала предупреждения операторам связи ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) по признакам нарушения операторами связи пункта 3 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» за взимание дополнительной платы «сверх абонентской» при нахождении абонента на территории Крыма.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что подобные действия «большой тройки» ущемляют интересы абонентов, в связи с чем компаниям были направлены предупреждения.

Однако операторы связи не согласились с выданными предупреждениями, посчитав, что установленные ФАС России улучшенные условия для операторов остались неизменными, в силу чего взимание дополнительной платы «сверх абонентской» при нахождении абонента на территории Крыма не может быть устранено.

Вместе с тем, согласно официальному сайту ФАС России, анализ рассмотрения дела в отношении ООО «К-телеком», которое является основным оператором в Республике Крым, показал, что тарифы на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию были снижены в 2-3 раза, что позволяет перейти к отмене сверх платы.

ФАС России также указала, что оператор сотовой связи «Теле2» отменит дополнительную плату на территории Крыма с установленным сроком до 8 октября 2024 года.

При этом в настоящее время у «большой тройки» нет собственной инфраструктуры и частот в Крыму, компания пользуется услугами операторов, работающих на территории полуострова, в силу чего, по нашему мнению, «сверх плата» включает также и эти расходы, что будет являться существенным доводом операторов.

Отметим, что если вина компаний будет доказана, «большой тройке» будет назначен оборотный штраф в соответствии с положением статьи 14.31 КоАП РФ.

​​#Antitrustnews 195. Сеть «Комус» снизила цены на ряд школьных товаров по предложению ФАС России. Японский холдинг Seven & i, владеющий сетью круглосуточных магазинов 7-Eleven, может быть выкуплена канадской Couche-Tard.

📚Сеть «Комус» снизила цены на ряд школьных товаров по предложению ФАС России

«Комус» — российская рознично-торговая компания, являющаяся лидером на российском рынке канцелярских и офисных товаров и одним из крупнейших поставщиков бумаги, картона и пластиковой упаковки в России.
После рекомендации ФАС России о необходимости зафиксировать цены на товары, пользующиеся повышенным спросом в преддверии нового учебного года, цены на 111 товаров школьного ассортимента снизила компания «Комус».

Цена на социально значимые школьные товары, в том числе рюкзаки и пеналы, были снижены в среднем на 24% по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, «Комус» зафиксировал цены на уровне аналогичного прошлогоднего периода на 54 позиции постоянного ассортимента школьных и канцелярских товаров.

По нашему наблюдению, подобная тенденция в этом году была также реализована крупными ритейлерами электронной и бытовой техники, включая «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС», а также магазином «Детский мир», которые зафиксировали розничные цены на отдельные позиции товаров.

Указанные действия как стороны регулятора, так и крупных сетевых холдингов, помогут предотвратить рост стоимости важнейших канцелярских школьных принадлежностей и товаров школьного ассортимента, бытовой техники и электроники, окажут положительное влияние на рынок и позволят повысить доступность востребованных товаров.

🏪Японский холдинг Seven & i, владеющий сетью круглосуточных магазинов 7-Eleven,может быть выкуплена канадской Couche-Tard

Японский холдинг Seven & i, владеющий сетью круглосуточных магазинов 7-Eleven, заявил, что получил в минувший понедельник предложение о покупке бизнеса от канадской Alimentation Couche-Tard (ACT). По некоторым источникам, в случае объединения двух компаний появится один из крупнейших операторов магазинов в мире с суммарной годовой выручкой порядка $140 млрд.

Отметим, что потенциальная стоимость сделки не разглашается, однако в настоящее время рыночная стоимость Seven & i составляет около 5 триллионов японских иен (34 миллиарда долларов).

В настоящее время у Seven & i 85 тысяч круглосуточных магазинов в 20 странах, однако к 2030 году холдинг планирует расширить свою сеть до 100 тысяч магазинов в 30 странах.

В то же время капитализация Couche-Tard составляет почти $58 млрд. - под ее управлением находятся около 17 тысяч круглосуточных магазинов в 30 странах мира.

Напомним, что ACT уже пыталась купить Seven & i в 2020 году, но тогда переговоры не привели к сделке, а в том же 2020 году ACT пыталась выкупить французскую сеть супермаркетов Carrefour за $20 млрд. - эта сделка была заблокирована правительством Франции.

На фоне указанной новости о возможной сделке акции Seven & i подорожали на 23%.

По нашему мнению, учитывая то обстоятельство, что ACT активно пытается расширить свои производственные активы за счет сделок M&A, предполагаемая сделка может столкнуться с серьезным вниманием со стороны антимонопольных органов. Однако, если сторонам удастся договориться, это будет крупнейшей покупкой японского бизнеса зарубежными инвесторами с 2018 года.

🌸Продуктивной рабочей недели! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!

​​#Antitrustnews № 194. Онлайн-магазин «Ситилинк» снизил цены в среднем на 7% по предложению ФАС России. Mars договорился о покупке Pringles Kellanova за 36 миллиардов долларов в рамках крупнейшей сделки 2024 года.

Онлайн-магазин «Ситилинк» снизил цены в среднем на 7% по предложению ФАС России

Российский ритейлер электронной и бытовой техники «Ситилинк» по предложению ФАС России снизил стоимость ряда товаров в среднем на семь процентов от среднерозничной цены товаров до 22 сентября с возможностью продления.

Согласно официальному сайту антимонопольного ведомства, в перечень продукции со сниженными ценами вошли художественные краски, тетради и блокноты, принтеры, планшетные компьютеры, ноутбуки, а также иные канцелярские ассортименты, офисная мебель, техника, электроника и другие принадлежности, необходимые для нового учебного года.

Подобная практика была также реализована в 2023 году, когда крупные ритейлеры электронной и бытовой техники, включая «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС» также фиксировали розничные цены на отдельные позиции товаров, что впоследствии помогло предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники.

По мнению ведомства, такая практика и в этом году окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность востребованных товаров.

Mars договорился о покупке Pringles Kellanova за 36 миллиардов долларов в рамках крупнейшей сделки 2024 года

Кондитерский гигант Mars, владеющий правами на одноименный бренд шоколадных батончиков, сообщил о крупнейшей в 2024 году по сумме сделке - покупке производителя снеков, чипсов, крекеров и сухих завтраков Kellanova (Kellogs, Pringles, NutriGrain).

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Kellanova и подлежит одобрению акционерами компании и регулирующих органов. Предположительно, сделка будет закрыта в первой половине следующего года. После завершения сделки Kellanova станет частью Mars Snacking.

Компания Mars отмечает, что цена сделки на 44% превышает среднюю стоимость акций Kellanova. После заключения сделки во владение Mars перейдут все бренды, активы и вся деятельность Kellanova.

Отметим также, что чистый объем продаж Kellanova в прошлом году превысил $13 млрд., однако чистый объем продаж Mars многократно превышает выручку Kellanova, и в 2023 году достиг $50 млрд.

Покупка Kellanova значительно расширит ассортимент брендов компании Mars, которая в последние годы активно покупает другие компании. Напомним, что в прошлом году корпорация приобрела американского производителя здоровых продуктов питания, изготавливающего готовые основные блюда, гарниры, соусы Kevin’s Natural Foods, а также британского производителя шоколада премиум-класса Hotel Chocolat за $680 млн.

По нашему мнению, учитывая то обстоятельство, что Mars за последние 5 лет активно расширила свои производственные активы за счет сделок M&A, а также, принимая во внимание, что цена сделки существенно превышает рыночную стоимость Kellanova, сделка может столкнуться с серьезным контролем антимонопольных органов и может быть продлена регулятором на срок до 12 месяцев.

🌷Хорошего дня! С вами были Анна Акифьева и Наталия Стрелкова!